拆除协议书(一):
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲方委托乙方拆除金山小学相关D级危房,经双方友好协商,签订本协议,具体条款如下:
一、拆除范围:
1、拆除伙房及生活用房。
2、房屋结构:土木结构
3、拆除范围:拆除房屋门墙与隔墙、房屋后墙拆除到与操场隔墙一致为止,清除所有房屋垃圾。
二、拆除时间:20xx年8月21日—8月24日。
三、质量要求:
1、±0.00米以上,拆除场地平整,无房屋垃圾。
2、乙方在完成施工后,对所保留的后墙进行墙面修复,并对其及操场隔墙上加盖砖帽。
四、结算方式:经双方共同协商确定,拆除所得的木料及门窗归乙方所有,甲方并付乙方现金二百元。
五、双方职责和义务:甲方负责指挥房屋拆除,四至界限,疏通完善,制定场地及垃圾处理方式。
六、乙方在拆除过程中要严格按照《施工规范》施工,认真执行《安全规范》和《安全条例》。扎实抓好现场安全管理,职责到人,听从甲方安排。严格按照甲方的要求进行施工,施工过程中如遇问题及时向甲方报告,并共同协商解决。
七、在施工过程中如发生安全事故,一切职责由乙方承担,乙方在施工中必须确保周围道路、水电的畅通,保证学校水电等设施的完好。乙方对发生的安全伤亡事故负完全职责。
八、乙方必须在本协议生效后四日内完成拆迁范围内的建筑物及附属物的.拆除和场地清理工作。负责每推延一天罚款人民币伍佰元(不可抗力及天然因素除外)。
九、本协议未尽事宜由双方协商解决。
十、本协议一式三份,甲乙双方各执一份。
十一、甲乙双方订立此协议均系自愿,并无反悔,经双方签字后生效。
甲方:(签字盖章)
电话:
乙方:(签字盖章)
电话:
20xx年8月21日
拆除协议书(二):
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的规定,并为了加强房屋拆除施工管理工作、规范拆除施工行为,搞好安全防范和市容、环境、卫生,确保拆除现场安全、规范、有序的进行,在平等、自愿的基础上经双方协商签订本拆迁安全协议。
一、甲方职责
1.甲方供给乙方房屋拆除的地址以及具体的拆除范围,确保乙方在施工范围内安全拆除。
2.向乙方供给拆除过程中有关设施、管道、通讯及电信、光缆等资料。
二、乙方职责
1.乙方进场后必须向甲方供给该项目的房屋拆除施工方案(技术、安全、礼貌),并采取有效的'安全、礼貌防范措施,必须服从甲方和有关部门的领导。严格按照施工方案进行施工。
2.乙方在施工前必须对所有进入施工现场的作业人员进行安全技术交底等相关的教育和培训,并经考核合格;同时建立健全安全生产管理机构和各项规章制度,配备专职项目经理和安全施工员,层层落实安全生产职责,确保施工作业人员认真执行;特种行业人员须持证上岗。
3.进行人工拆除施工时,楼板上严禁人员聚集或堆放材料,作业人员应站在稳定的结构或脚手架上作业,被拆除的构件应有安全的放置场所。在拆除过程中,严禁从上至下抛扔物件。
4.人工拆除施工应从上至下、逐层拆除分段进行,不得垂直交叉作业。
5.拆除建(构)诸物,应自上而下对称进行,先拆除非承重部分后再拆除承重的部分。不得数层同时拆除。当拆除一部分时,另与之相关连的其他部分采取临时加固稳定措施,防止发生坍塌。承重结构要等它所承担的全部结构和重拆除后再进行拆除。
6.拆除梁或悬挑构件时,应采取有效的下落控制措施,方可切断两端的支撑。
7.乙方在施工过程中必须确保周围的道路、水电不断,排水不堵,做到安全礼貌施工。严禁无关人员进入施工现场。
8.机械设备有乙方自行看管、保养,如发生机械设备丢失、损坏,与甲方无关。
9.在遇到五级以上风或恶劣天气时,应停止施工作业。
10.在甲方监管和检查施工的工程中,如发现存在安全隐患问题后,通知乙方予以纠正,否则甲方有权责令乙方停工施工。
11.如果在拆除施工过程中,乙方不严格执行施工方案,不按规定配备安全防护用品,不履行拆除施工合同或协议,出现一切安全事故及职责,均由乙方自行负责。如发生安全事故必须在第一时间内通知甲方和上级有关部门。
三、此协议书双方签字(盖章)后生效,作为合同正本的附件。
四、此安全协议书一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
甲方代表人:
乙方代表人:
日期:
日期:
拆除协议书(三):
发包方(以下简称甲方)
承包方(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及有光法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就本工程施工中的相关事项,达成如下协议:
第一条:工程概况
工程名称工程地点工程资料
第二条:承包范围:等建筑物。
第三条:工程日期
进场日期:
个月,工程进程按甲方所动迁腾房情景,确定一间拆除一间,拆下来额钢筋,砖头等再生资源都归乙方所有。
第四条:双方职责
一、甲方职责:
负责拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作,配合乙方做好各方面的协调工作。
保证拆除房屋建、构筑物、门窗、电线室内装潢的完整性。
负责对拆除施工现场的监督、检查。
负责对拆除完毕的地块进行验收。
二、乙方职责:
1、按甲方要求按时进入施工现场、保证工期的顺利完成。
2、负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。
3、因乙方原因造成的各种事故、行政处罚等一切职责、费用均有乙方自行承担。
4、编制安全拆除施工方案、拆除现场坚持礼貌施工、对出入施工现场的道路及时安排人员清扫。回收材料准码应有严格的指定区域、严禁在道路,路道堆放任何材料。
第五条:违约职责
若甲乙双方有一方违约、违约方将承担违约所造成的全部经济损失及相关职责。
第六条:安全施工:
一、乙方按有关规定,采取严格的.安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的职责和所以发生的费用。
二、进场前应对机械、人员进行投保。保险费用在报价中研究,甲方不另行支付,因乙方原因造成的安全事故有乙方负责一切职责。
三、乙方在动力设备、高压线路、地下通道、易燃易爆地段及街道交通要道附近施工前,甲方需安排专业人员配合。
第七条:争议
甲乙双方发生争议时,应当本着友好合作的宗旨,协商解决。
本合同一式两份:双方各持一份,签字盖章同具有法律效力。
本合同签订日期:____年____月____日
发包方:承包方:
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
拆除协议书(四):
甲方:xx
乙方:xx
根据大足县人民医院第三幢住房危房拆除,甲、乙双方本着平等自愿、公开、公平的原则,自愿达成如下协议:
一、甲方将医院内的'第三幢住房交由乙方排险拆除。
二、该房屋总面积㎡,拆除每平方米元,注:若甲方挖掘机挖掘的面积在总面积金额内减除。
三、乙方在拆房过程中,一切安全事故均由乙方负责,故意对甲方的材料进行损坏均由乙方负责。
四、付款方式:按工程进度付80%,注乙方拆除该房地圈梁为止。
五、未尽事宜另行协商。
六、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字或盖章生效。
甲方:xx
乙方:xx
____年____月____日
拆除协议书(五):
甲方:_________(以下简称甲方)
乙方:_________(以下简称乙方)
经甲、乙双方协商,达成如下协议:
一、甲方将规划拆迁区域所需拆除房屋及地面附属物建筑面积约_________平方米,发包给乙方拆除,每平方米承包金_________元,预交_________万元,拆除面积按实际丈量协议测算面积计算结账。
二、乙方中标后,必须严格按照本协议有关规定执行,否则,甲方有权发包给他人。
三、乙方必须在拆迁户交清钥匙后内将所承包区域建筑物、构筑物及地面堆积物拆除至地平面,并清除完毕全部材料。
四、甲方负责水、电、电话、有线电视线路的切断和城区搬运工具的'通行。五、乙方必须在约定时间内交付甲方验收,如延误工期,甲方有权单方面解除协议,将剩余建筑物、构筑物、地面附属物另行发包给他人,乙方对已交的承包金不得要求返还,因另包他人而加大的费用由乙方承担。雨天不能拆除,时间顺延。
六、乙方必须安全施工,严格按操作规程拆除,如发生火、盗、运输、伤亡等不安全事故的法律职责由乙方全部承担。
七、本协议未尽事宜,能够补充修改,补充修改后的协议条款与本协议具有同等法律效力。
八、本协议经双方签字盖章后生效。
九、本协议一式三份,甲、乙方各执一份,另一份存档。
甲方:_________
乙方:_________
代表:_________
代表:_________
_________年_________月_________日
拆除协议书(六):
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为保证顺利进行,并按期支付使用,经甲、乙双方商定,特定以下协议,共同遵照执行。
一、施工资料:甲方委托乙方对地上建筑物进行拆除(下称待拆除建筑物),拆除面积约5000平方米,乙方负责对上述房屋全面拆除至原地坪,并清运完所有拆除的渣土。
二、施工工期:
工期为30天,截止日期:年月日至年月日止,工期延误按每一天500元罚款,所拆除废料归乙方。
三、施工安全:
乙方在施工中应服从甲方的工作安排,安全礼貌施工,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格管理,承担由于自身安全措施不力造成事故的职责和所以发生的费用。
四、甲方义务
1、甲方在乙方进入施工现场前应把场内可能影响施工的障碍物移走,保证乙方有足够的`安全作业环境。
2、甲方应派专人配合协调移除工作。
五、乙方义务
1、按本合同约定所有承诺项目进行施工,不得转包或分包本合同约定的拆除工程。
2、乙方对施工场地做封闭处理,确保道路安全畅通和人身财产安全。采取有力措施做好减噪、降尘、清污和周边居民的影响干扰。
3、乙方应配合甲方做好待拆除建筑物内的物品。设施搬迁工作,并派出专人配合甲方做好安全防范工作。
4、乙方管理和施工人配合甲方职能部门的管理,遵守治安、消防安全和卫生管理等相关制度。
六、付款条件
双方约定,甲方待拆除建筑物的所有可利用的材料,将料抵工的方式拆除,甲方不再付给乙方任何费用。
七、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
本合同甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):乙方(盖章):
身份证号:身份证号:
电话:电话:
____年____月____日____年____月____日
拆除协议书(七):
建设单位(甲方):_________
拆迁户(乙方):_________
根据_________建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。
一、乙方在甲方用地范围内共有_________结构的住房_________幢_________间,共_________平方米(原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准。租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于_________年_________月_________日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)_________平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿。乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情景给予适当照顾)。
二、乙方应于_________年_________月_________日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁_________日内一次付给乙方搬迁费_________。
三、甲方对乙方在临时周转期间按下列情景给予补助:
1、乙方自行找房周转,每人每月补助_________元。
2、由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的`,每人每月补助_________元。
3、乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助_________元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。
四、甲方安置乙方的住房位于_________,共_________套_________间,_________层_________号,配有_________等设备。
五、乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_________人一致签字同意_________作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人_________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负职责。
六、甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的_________%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付_________元违约金)。甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付_________元的违约金,乙方能够向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。
七、乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金_________元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情景。
八、其它:
本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。合同副本一式_________份,交_________等单位各留存一份。
建设单位(甲方)(公章):_________
拆迁户(乙方)(签章):_________
地址:_________
家庭18岁以上成员(签章):_________
代表人:_________
地址:_________
电话:_________
电话:_________
银行帐户:_________
银行帐户:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
拆除协议书(八):
甲方(拆迁人):_________
地址:_________
邮码:_________
电话:_________
法定代表人:_________
乙方(被拆迁人):_________
地址:_________
邮码:_________
电话:_________
甲方因建设需要,须拆除乙方使用的房屋,根据城市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定,甲乙双方经协商,就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。
第一条项目名称、地点
建设项目名称_________,建设地点_________,建设单位_________,《拆迁许可证》文号_________。
第二条被拆房屋现状
(一)乙方在拆迁范围内有房屋_________间,建筑面积_________平方米,使用面积_________平方米,居住面积_________平方米。
(二)乙方有正式户口_________人,常住人口_________人,应安置人口_________人,分别是_________。
(三)被拆迁房屋的产权属于_________。
第三条拆迁安置
(一)乙方安置到_________,房屋_________间,建筑面积_________平方米,使用面积_________平方米,居住面积_________平方米。甲方负责为乙方办理住房进住手续。
(二)乙方临时过渡到_________,房屋_________间。
(三)乙方临时过渡期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
甲方保证乙方在过渡期限内回迁,乙方在收到正式安置通知_________日内,应迁入安置用房内。
第四条安置房屋的标准
(一)甲方供给给乙方的安置房屋,其建造标准应当贴合_________颁发的_________标准;
(二)建造质量应当贴合_________;
(三)房屋内应当有以下设施:_________。
第五条拆迁安置房屋产权
(一)乙方被安置房屋的产权属于_________。乙方应与_________签订房屋租赁合同并交纳房租及其他费用。
(二)乙方被安置房屋的产权属于_________。甲、乙双方应另行签订房屋买卖合同,持该合同办理房屋产权转移手续,该合同作为本合同附件与本合同具有同等法律的约束力。
第六条房屋拆迁补助
甲方支付乙方搬家补助费_________元;临时过渡费(含交通补助、供暖补助等)_________元;转学补助费_________元;提前搬家奖励费_________元;其他补助费_________元;共计人民币_________元。
第七条被拆迁房屋补偿
甲方对被拆除房屋的产权人按以下方式进行补偿:
(一)作价补偿。被拆迁房屋_________间,建筑面积_________平方米,按每平方米_________元作价补偿,甲方支付乙方拆迁补偿费_________元。本合同签订后,由乙方负责办理被拆除房屋产权注销手续。
(二)产权调换。甲方以_________地点,_________房屋,_________间,_________平方米,补偿乙方;乙方需支付:_________。
(1)结构差价_________元;
(2)面积差价_________元;
(3)房屋成新差价_________元。
第八条
乙方在_________年_________月_________日前应将原住房腾空,并交甲方拆除。
第九条
乙方私自搭建的.违章建筑或附属设施应在_________年_________月_________日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方有权拆除。
第十条
乙方安置属于临时过渡的,应在收到甲方正式安置通知_________日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的,不再享受各种补助费,并每逾期一天罚款_________元。
第十一条
乙方安置属于临时过渡的,在临时过渡期内,甲方按每月_________元支付乙方临时过渡费。
第十二条
甲方应在本合同第三条第三项约定的临时过渡期期满前保证乙方按期回迁,逾期不能回迁的,甲方应在临时过渡期满_________天前通知乙方,并按以下方法_________处理:
(一)甲方供给同面积、同质量的安置房屋。
(二)逾期_________个月内,甲方按本合同第十一条约定的临时过渡费的_________%向乙方加付临时过渡费,逾期超过_________个月,甲方按本合同第十一条约定的临时过渡费的_________%向乙方加付临时过渡费。
_________。
第十三条特殊情景下安置逾期的处理
如果出现下列情景,乙方同意甲方逾期供给安置房屋:
(一)不可抗力造成安置房屋建设延期;
(二)因拆迁户搬迁迟延造成安置房屋建设延期;
出现上述情景,甲方应当在情景发生的_________天内通知乙方。
因以上情景造成或安置延期时,逾期安置时期的临时过渡费按以下方法处理:_________。
第十四条
本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十五条
本合同一式_________份,甲、乙双方各持_________份,留存一份报房屋拆迁主管部门备案。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________
代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点:_________
签订地点:_________
拆除协议书(九):
甲方:
乙方:
现有xx市xx镇,xx村,xx区x巷x号房,由甲方承包给乙方拆除,为保证此房屋的拆除工作顺利完成,和甲、乙双方的利益不受损失,经甲、乙双方协商、特定以下条款:
一、拆除范围:东莞市、中堂镇、下芦村中南区十巷1号房的土建部份和基础,拆下的水泥块与砖渣需运走一部份。
二、材料所归:本工程的钢筋和废铁归乙方所有,砖块由甲方向乙方购买,价格为每块两角钱。
三、拆除费用:甲方补给乙方拆除人工壹仟陆佰圆整(1600元)。
四、安全职责:所有安全职责由乙方承担。
五、付款方式:工地完工后,甲方当场把补助的.人工费和红砖钱一次性付清。
六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,共同遵守,经甲、乙双方签字后合同生效。
甲方签名:
乙方签名:
____年____月____日
拆除协议书(十):
发包人:(以下简称甲方):
承包人:(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程安全技术规程》及其有关法律法规的规定,为明确双方在房屋拆除过程中的权利和义务,经双方协商同意,就拆除房屋一事达成以下协议,供双方共同遵守。
第一条、工程名称:两间两层砖混结构楼房壹栋、厨房一间及其附属物。
第二条、施工方式和保留部分结构物。人工拆除,乙方在拆除过程中必须保留东面山墙,并保证东面山墙的完整性、不得有损伤;并用砖塞好桁条孔,东山墙上方沿墙体平放一行青瓦以防雨淋。施工时先对东面房屋的预制板沿山墙切割开再用锤击,拆除前后直墙与山墙相联的.直壁要切齐;施工噪音要尽量避免对东面邻居的影响;厨房保留北面部分至脊桁。
第三条、拆除工程劳务报酬:所有拆除物归乙方所有,甲方不另支付工资。建筑垃圾外运另补助xx元。
第四条.施工安全要求:乙方必须按照安全施工技术规范的要求进行施工,采取严格的安全预防措施。在施工过程中,要异常注意安全,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不力所造成事故的职责和所以发生的一切费用与甲方无关,施工人员必须佩戴安全帽。
第五条、拆除房屋的完整红砖,甲方按每块元回收,乙方必须把每块红砖上的沙浆泥和水泥浆削净,并按排整齐堆放在甲方后院院墙、每排高度和院墙墙高齐平。
第六条、双方的职责和义务:
一、甲方的职责和义务
⑴负责拆除房屋的水、电、通讯设施。
⑵配合乙方做好各方面的协调工作。
二、乙方的职责和义务
⑴按甲方要求于xx年五月八日时分开始进行拆除工作和保证工期顺利完成。
⑵因乙方原因造成的各种事故,行政处罚等一些切职责、费用由乙方自行承担。
⑶所有建筑垃圾乙方必须按市容规定运出城外,堆放地要贴合法律法规要求。
第七条、工期:10天。乙方延期一天支付违约金500元。
第八条、本协议一式两份,经甲乙双方签字即生效,双方各执一份。未尽事宜,甲乙双方另行商议。
甲方:
乙方:
____年____月____日
拆除协议书(十一):
以下简称甲方
以下简称乙方
为加强城市房屋拆除管理工作,规范拆房施工队伍的行为,搞好安全防范和市容环境卫生,确保拆迁现场安全、规范、礼貌,有序地运作。经甲乙双方平等协商订立如下协议。
一、拆除房屋范围为
所有旧房拆完后乙方将建筑垃圾清运完毕。
二、经济结算:
三、乙方必须自觉理解建设局、城管、市容等有关部门的管理。切实搞好房屋拆除的管理工作。乙方在施工时必须持房屋拆除许可证,方可施工。
四、乙方在施工中,必须确保周围道路、水电不断,排水不堵,周围环境设施完好,不得明显影响未拆居民的正常生活和工作。建筑垃圾必须清运至有关部门指定地点倾倒,费用由方承担。在运输过程中必须采取有效措施,防止抛、撒、溢、漏、污染道路及城市环境。必须对拆除房屋工程环境、市容卫生负责。
五、乙方施工前必须制订安全作业规程和方案,报市建设局安监处备案,并采取有效的安全防范措施,现场四周必须设置连续、整齐、牢固的砌体围墙(城市主要路段高2.5米,一般路段高1.8米以上)。实施封闭作业、拆除项目经理或技术负责人要亲临现场组织指挥。严格按照安全、科学的'规范操作。施工中如发生伤亡职责事故,必须按法定程序和时限报告有关部门,不得拖延、隐瞒不报。乙方应对安全生产、防范措施、环境、市容、卫生等负责。甲方负有检查拆房施工作业安全生产、防范措施、环境、市容、卫生等发现问题及时通知乙方纠正处理的职责,发生的安全伤亡事故由职责方负责。
六、甲乙双方订立本协议生效时,乙方必须在市建设局安监处指定银行存足5~10万元人民币安全保证金,待工程完工报拆除管理部门验收合格后退回保证金。
七、乙方必须供给在保险部门交纳所有参加拆除施工人员安全保证证明,报市建设局安监处备案。
八、其它事项
九、本协议一式五份。甲乙双方各执贰份,另一份交备案单位.
甲方盖章乙方盖章
____年____月____日____年____月____日
拆除协议书(十二):
甲方:
乙方:
一、拆除活动板房资料:
1、因甲方需要委托乙方在xx市xx公共租赁住房工程项目装拆彩板房139.29平米,60元平米,计8357.40元。
2、彩板房拆除后运到西青王庄,单机3车,运费1500元。
3、人工费:15个工,200元人,计3000元。
二、税金:12857.4元0.03元=385.722元
三、甲方应付乙方:13243.122元
甲方职责:
1、甲方负责道路平整,保证具备安装条件。
2、因甲方现场不具备安装彩板房条件,造成乙方延误工期,甲方承担全部职责,并付乙方20%误工费。
3、甲方负责供给安装彩板房电源。
乙方职责:
1、乙方按甲方指定时间要求进场安装彩板房。
2、乙方负责安装过程中所有工作,严格拆迁各项操作规程,发生由乙方原因造成的'安全事故由乙方负责。
3、乙方负责彩板房的安装质量,因安装彩板房安装质量问题而发生事故由乙方负责。
4、彩板房搭设完毕后,乙方负责彩板房保管事宜。
5、乙方负责供给安装彩板房安拆费发票,因乙方供给不合格发票损失由乙方负责。
六、本协议未尽事宜,双方本着实事求是的原则,协议商解决,此协议双方签字生效,并一式两份。甲乙各一份。
甲方盖章乙方盖章
负责人签字负责人签字
____年____月____日____年____月____日
拆除协议书(十三):
发包方(甲方):____________
承包方(乙方):____________
甲方将自有房屋拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运,根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规,为明确双方的权利和义务,经共同协商,一致同意签订本协议。
第一条、施工资料及工程量
1、施工资料:____________;
2、拆除标准:____________;
3、拆除注意事项:____________。
第二条、工程价款及结算方式
1、工程价款:甲乙双方商定此次拆除项目总金额为______元。
2、结算方式:自签订协议开工日到拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平,一次性付清工程款。
第三条、施工日期
1、本协议工程定于______年______月______日开工,于______年______月______日竣工,总历时_______天。
2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时,甲乙双方能够重新约定开工或竣工日期。
第四条、甲方的权利与义务
1、乙方进场后,甲方向乙方进行施工交底,交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并供给有关技术资料。
2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。
3、配合乙方对施工人员进行安全教育。
4、甲方指定为工程项目负责人,负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。
第五条、乙方的权利与义务
1、负责编制施工方案,制定安全、环保措施。
2、进取配合甲方的工作。
3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定,做到礼貌施工、安全、按期完成施工任务。
4、必须严格按照相关法规条文施工作业,注意环保要求:控制噪声,避免不安全因素发生。
5、负责机械及人员的安全,加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失;并负责其施工人员的安全保险,对因管理不善所发生的任何安全职责事故,职责由乙方承担,。
6、服从甲方现场管理人员的.指挥,尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定为工程项目负责人,全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情景。
第六条、不可抗力
1、不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
2、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行协议义务时,履行协议的时间将予以顺延,延长期与不可抗力影响期相同,但拆除费不会所以而改变。
3、不可抗力发生后,双方应奋力采取必要措施,密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
4、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本协议时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行协议的理由。在取得对方认可后,本协议能够不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约职责。
第七条、违约职责
甲、乙双方一方不履行协议义务或者履行协议义务不贴合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括协议履行后能够获得的利益,但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。
甲方:____________乙方:____________
________年____月____日________年____月____日
拆除协议书(十四):
甲方:xx
乙方:xx
根据大足县人民医院第三幢住房危房拆除,甲、乙双方本着平等自愿、公开、公平的原则,自愿达成如下协议:
一、甲方将医院内的第三幢住房交由乙方排险拆除。
二、该房屋总面积xxx㎡,拆除每平方米xxx元,注:若甲方挖掘机挖掘的`面积在总面积金额内减除。
三、乙方在拆房过程中,一切安全事故均由乙方负责,故意对甲方的材料进行损坏均由乙方负责。
四、付款方式:按工程进度付80%,注乙方拆除该房地圈梁为止。
五、未尽事宜另行协商。
六、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字或盖章生效。
甲方:xx
乙方:xx
____年____月____日
拆除协议书(十五):
甲方:
乙方:
经甲乙双方招标,对位于建筑物拆除事项达成以下协议:
一、标的
甲方将位于路的建筑物,发包给乙方实施建(构)筑物拆除、清运垃圾、平整场地等。
二、承包方式及单价
乙方采取全包干方式,应在年月日前完成拆除及场地清理工作。拆除砖混房屋单价;拆除砖木房屋单价;拆除围墙单价。拆除单价含垃圾清运、场地平整等所有费用。
三、拆除工程量结算
1、拆除砖混房屋平方米;
2、拆除砖木房屋平方米;
3、拆除围墙立方米;
四、拆除费用结算
1、砖混房屋拆除费:;
2、砖木房屋拆除费:;
3、拆除围墙费:
拆除费用共计:(大写)。
五、验收
拆除完毕,要求现场垃圾清运干净,场地整洁,无任何遗留物。
六:付款方式
乙方拆除完毕,甲方验收合格后一次性付款。
七:安全职责
乙方自行负责拆除安全工作,拆除过程中发生的'任何事故,甲方不承担任何职责。
八、违约职责
如乙方未按照招标合同规定的时间完成拆除工作,每延长一日,扣除履约保证金元,或直接从应支付价款总扣除;如乙方拆除不贴合甲方要求,甲方有权责令乙方返工,并扣除10%―30%的应支付价款。
以上协议,经甲乙双方签章后生效。
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
____年____月____日
____年____月____日
拆除协议书(十六):
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为保证顺利进行,并按期支付使用,经甲、乙双方商定,特定以下协议,共同遵照执行。
一、施工资料:甲方委托乙方对地上建筑物进行拆除(下称待拆除建筑物),拆除面积约5000平方米,乙方负责对上述房屋全面拆除至原地坪,并清运完所有拆除的渣土。
二、施工工期:
工期为30天,截止日期:年月日至年月日止,工期延误按每一天500元罚款,所拆除废料归乙方。
三、施工安全:
乙方在施工中应服从甲方的工作安排,安全礼貌施工,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格管理,承担由于自身安全措施不力造成事故的职责和所以发生的费用。
四、甲方义务
1、甲方在乙方进入施工现场前应把场内可能影响施工的障碍物移走,保证乙方有足够的安全作业环境。
2、甲方应派专人配合协调移除工作。
五、乙方义务
1、按本合同约定所有承诺项目进行施工,不得转包或分包本合同约定的拆除工程。
2、乙方对施工场地做封闭处理,确保道路安全畅通和人身财产安全。采取有力措施做好减噪、降尘、清污和周边居民的影响干扰。
3、乙方应配合甲方做好待拆除建筑物内的物品。设施搬迁工作,并派出专人配合甲方做好安全防范工作。
4、乙方管理和施工人配合甲方职能部门的管理,遵守治安、消防安全和卫生管理等相关制度。
六、付款条件
双方约定,甲方待拆除建筑物的所有可利用的材料,将料抵工的方式拆除,甲方不再付给乙方任何费用。
七、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
本合同甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):乙方(盖章):
身份证号:身份证号:
电话:电话:
年月日年月日
拆除协议书(十七):
甲方:住所:
乙方:住所:
联系方式:
甲方为了工程的顺利施工,将(共约平方米)的拆除工程承包给乙方施工,经甲乙双方协商达成如下条款,以供甲乙双方共同遵守:
一、承包方式:乙方负责将现状按甲方要求进行拆除,并将所有的拆除物清理出场并运送出去,甲方所需物归于甲方并交接放好。甲方向乙方付工程款人民币,分次付清。进场施工首日付元,拆除验收合格后一次性付清传余款。
二、拆除时间(总计天):年月日—年月日。
三、拆除要求:
1、乙方拆除工作必须到达甲方的验收标准,若没有到达,则乙方负责赔偿甲方的一切损失并对工程进行返工,直到到达甲方标准为止。
2、按甲方现场人员的要求,按照甲方现场人员的监督进行拆除。
3、甲方要求乙方雇用有经验的工人进行拆除,在拆除过程中注意安全要求,并做好安全保护设施,对于拆除过程中发生的一切安全事故,甲方概不承担职责,由乙方自负。
4、乙方必须在甲方规定的日期内把拆除的物品移走,并清理干净。否则,视为乙方违约。
5、拆除期间所有涉及的室内手续由甲方办理,室外手续及相关事宜由乙方处理,城管方面甲方协助乙方进行协调。由于一方应办理或处理好的手续事宜未协调处理好导致另一方的损失,由有职责一方承担。
四、付款方式:支票或转账。乙方凭合法正式发票到甲方财务部门办理领款手续,否则甲方有权拒绝支付。
五、违约职责
1、在拆除过程中,如因乙方人员在施工过程中不慎导致甲方现场的供水、进排水、消防、空调、供气、排污等设施设备受到破坏或损失或对房屋结构造成损坏,由乙方全部赔偿。
2、乙方未在规定之日完工,应向甲方支付违约金。其支付办法是每逾期一日,乙方向甲方支付违约金500.00元。
六、附加条件
1、对本合同条款的任何变更、修改或增减,须经双方授权代表签署书面文件,成为本合同的组成部分,并具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方盖章,法定代表人或授权代理人签字之日起生效。
3、本合同一式肆份,各合同文本具有同等法律效力。
4、本合同附件一份,为本合同有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。
5、其他约定。
甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):
日期:年月日
拆除协议书(十八):
发包单位(甲方):
承包单位(乙方):
为确保拆除工程在施工中人身、设备的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、规定,明确发、承包方安全职责,确保施工安全,保证员工和其他所有职工在工程建设过程中人身健康安全,预防发生各类施工安全事故,经双方协商,甲乙双方自愿签订本协议。
工程项目名称:xx公司原水泥粉磨车间拆除工程
工程地址:xx公司厂区
工程范围:源水泥粉磨车间拆除
协议期限:至本工程完工
本协议与工程施工合同同步有效;发包方的安全职责:工程项目发包前,发包方必须对承包方资质和条件进行审查,合格后方可进行工程施工。对乙方的资质进行审查,确认其贴合且具备下列条件:持有有相关部门颁发的营业执照和资质证书:持有法定代表人身份证明书、授权委托书。相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证贴合安全生产要求。配备的机械、及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。应有的安全管理制度齐全。保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位职责制和定期安全检查、安全教育等制度。具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构:施工队伍超过30人的配有专职安全员:30人以下者设有兼专职安全员。
在有危险性的电力生产区域内作业,开工前发包方必须对承包方项目负责人等,进行全面的安全技术及礼貌施工交底,应有完整的交底资料和交底记录,并经双方交底人员签字。并要求承包方事先制定施工方案,明确“三措”(组织措施、安全措施、技术措施),经发包方工程项目主管机构、技术和安全部门审查合格后方可施工。
一、发包方安全职责:不定期检查承包方施工现场,对承包方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正,并发出有存底联的书面整改通知书;对严整违章的行为立即勒令停止其工作。所有发包工程在竣工移交前,必须按标准逐项严格验收合格。图纸资料、试验报告、现场测试数据和试验项目不全,不得验收;验收不合格的不准投入使用。
二、承包方的安全职责:
1、承包方对所承担的施工项目,必须制订施工方案,并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施”(组织、技术、安全措施),经发包方工程项目主管部门、技术、安全审查合格后监督实施。
2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规,遵守国家、行业及公司有关安全施工、礼貌施工的规定。遵守现场的各项规章制度。
3、工程开工前,承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试,合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者,在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试,并报给发包方安全部门备案。特种作业人员,必须持有有效的《特种作业证》。
4、承包方工作人员必须无妨碍工作的病症,否则不得参与工作。凡已登记的工程施工人员不得随意更换,不得冒名顶替。
5、工程开工前,必须向施工人员进行安全技术交底,让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。
6、承包方进行特殊作业、危险作业的项目施工时,必须事先编制安全施工措施,填写安全施工作业票;从事电气上的工作,一切施工活动都要办理安全施工作业票(或工作票),并派员监督。
7、承包方应自觉理解发包方安全部门的监督和指导。对发包方安监部门检查提出的`安全整改通知,必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情景,必须立即报告发包方安全监察部门。
8、承包方必须按国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具,并保证施工工具、器械使用安全。
9、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查,确保贴合安全规定并不超过检验周期。承包方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查,发现隐患立即停止施工,并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应贴合施工要求。对施工现场管网每一天开工前须派专人进行检查,发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等承包方不得擅自拆除、更改。
10、承包方承建的项目,禁止再行转包,非主体工程需要分包的,必须报发包方工程项目主管部门、安全部门批准。发包方必须对承包方进行安全管理与监督。
11、承包方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工,严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。
12、承包方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全职责负责;如因承包方采取的安全措施不当、违反有关安全操作规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的,均由承包方承担所造成的经济损失及法律职责。
三、承包方必须严格控制工程项目的施工范围。
四、承包方施工人员违反有关安全生产规程制度时,发包方安全部门有权予以纠正制止,有权通知承包方并给予经济处罚,直至停止承包方的工作。
五、因承包方职责造成的发包方安全事故,由发包方按事故调查规程处理,承包方安全部门参与调查。根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条的规定:“施工现场安全由建筑施工企业负责”,因承包方的职责造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切职责由承包方承担,并通知有关政府部门调查处理、统计上报。
发包单位(章):承包单位(章):
法人代表:法人代表:
法人委托代理人:法人委托代理人:
签定日期:年月日
注:本职责书一式肆份,由发包方、承包方各执两份。
拆除协议书(十九):
(以下简称甲方)(以下简称乙方)
甲方将贵阳市南明区xx部份旧房屋给乙方施工拆除,经甲、乙双方多次协商,本着、甲双方自愿,公平的基础上,特证如下几条条款,甲、乙双方共同遵守。
一、施工地址:贵阳市南明区五xxx
二、拆除方式:以料低工(拆除的旧料归乙方自行处理,乙方负责支付所有机械费用和工人工资)。
三、施工方式:必须要大型机械(挖机)拆除搬一栋拆一栋。
四、本合同签订后,乙方交叁万元(¥30000元)安全保证金给甲方。五、甲方职责,协助乙方现场管理,如有搬迁户找乙方施工人员的麻烦,甲方及时出面处理并解决。
六、乙方职责:
1、施工中安全第一,如发生工伤事故自行承担并处理好,与甲方无关。
2、一切听从甲方的安排和指挥,没有甲方的命令自行安排施工人员上房拆除未交给甲方的房屋,后果自负,与甲方无关。
3、由于此协议是内部签订的,必须不能向其他人讲出所有事由(包括工地上的施工人员)。
4、施工人员进场施工,必须要戴安全帽才能进场施工,如发现没戴胺全帽的每人次罚款100元,更不能喝酒上班,发现喝酒上班每人次罚款300元,并请离开施工现场。
5、如搬迁房屋过多,乙方要按甲方的要求增加机械和施工人员,不能按甲方的工期时间拆除的,甲方有友另行安排施工人员进场拆除,乙方自行退出,损失自负。
七、施工日期:签订合同起至需拆除的房屋搬完为止。
八、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效,拆完房屋天然终止。
甲方代表签字:乙方代表签字:
年月日
拆除协议书(二十):
甲方:
乙方:
为保证工程如期进行,甲方就乙方在兴隆山治理工程范围内的乙方所属的牛红富洗煤厂内所有建筑物及其附属设施的拆除给予乙方一次性补偿,经甲乙双方协商,达成如下协议:
拆除范围和资料:
拆除方式:由项目施工方自行拆除
甲方职责:
甲方一次性补偿乙方人民币(大写)拾捌万玖仟叁佰叁拾伍元整;(小写)¥189335后,施工单位可在拆除围内自行施工。
乙方职责:
1、乙方必须为该拆除范围内建筑物及其附属设施的所有人,甲方只对乙方进行赔偿,如有其他关系人由乙方自行协商解决。
2、根据协议资料,乙方应进取配合。让施工单位在拆除围内自行施工,不得以任何理由干涉。
3、甲方给予一次性补偿后,乙方不得以任何理由提出其他附属条件。
本协议书一式二份,双方签章后生效。双方各执一份,
甲方:(签章)
乙方:(签章)
____年____月____日
拆除协议书(二十一):
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程安全技术规程》及其有关法律法规的规定,为明确双方在房屋拆除过程中的权利和义务,经双方协商同意,就拆除房屋一事达成以下协议,供双方共同遵守。
第一条、工程名称
两间两层砖混结构楼房壹栋、厨房一间及其附属物。
第二条、施工方式和保留部分结构物
人工拆除,乙方在拆除过程中必须保留东面山墙,并保证东面山墙的完整性、不得有损伤;并用砖塞好桁条孔,东山墙上方沿墙体平放一行青瓦以防雨淋。施工时先对东面房屋的预制板沿山墙切割开再用锤击,拆除前后直墙与山墙相联的直壁要切齐;施工噪音要尽量避免对东面邻居的影响;厨房保留北面部分至脊桁。
第三条、拆除工程劳务报酬
所有拆除物归乙方所有,甲方不另支付工资。建筑垃圾外运另补助___元。
第四条、施工安全要求
乙方必须按照安全施工技术规范的要求进行施工,采取严格的安全预防措施。在施工过程中,要异常注意安全,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不力所造成事故的'职责和所以发生的一切费用与甲方无关,施工人员必须佩戴安全帽。
第五条、拆除房屋的完整红砖
甲方按每块___元回收,乙方必须把每块红砖上的沙浆泥和水泥浆削净,并按排整齐堆放在甲方后院院墙、每排高度和院墙墙高齐平。
第六条、双方的职责和义务:
一、甲方的职责和义务
⑴负责拆除房屋的水、电、通讯设施。
⑵配合乙方做好各方面的协调工作。
二、乙方的职责和义务
⑴按甲方要求于年五月八日时分开始进行拆除工作和保证工期顺利完成。
⑵因乙方原因造成的各种事故,行政处罚等一些切职责、费用由乙方自行承担。
⑶所有建筑垃圾乙方必须按市容规定运出城外,堆放地要贴合法律法规要求。
第七条、工期:10天。乙方延期一天支付违约金500元。
第八条、本协议一式两份,经甲乙双方签字即生效,双方各执一份。未尽事宜,甲乙双方另行商议。
甲方:
乙方:
年月日
拆除协议书(二十二):
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方于就本厂房拆除事项协商一致,订立本协议。
一、拆除资料
甲方在瑞城花园南侧的原家具店钢结构棚约600平方米需要拆除,现把钢结构的拆除承包给乙方。乙方负责对该钢结构棚进行解体落地,并负责及时把拆下的所有结构、构件、垃圾清运出场,避免影响甲方使用场地。
该棚外围留出2.5m高不拆除,作为瑞城花园工地围墙使用,要求对该预留做围墙的部分进行加固处理,到达美观、稳固要求。
二、拆除价款
经双方协商乙方付给甲方人民币___元废旧材料款,结算时间为合同签订之日。本价款已综合研究所有乙方应得废旧材料价值、拆除耗费人工费、运费、材料费、设备费及所有与清运垃圾相关的城管、环卫、垃圾填埋、弃土场等相关费用,同时包括因本工程安全事故对甲方及第三方的职责赔偿金。乙方承诺按合同要求完成拆除工程,不另收取拆除费用。
三、施工工期
乙方必须有足够的人手和相关设备进场施工,并在20__年4月日前完成所有拆除资料。
四、资格要求
乙方必须具备建筑物(钢结构)拆除资质,进场人员须具有相应上岗证。
五、安全生产
乙方职责:
1、乙方必须向甲方供给经专家论证合格的拆除工程专项方案。
2、对进场人员进行安全三级教育和安全技术交底后方可进行拆除。
3、拆除前必须做好工作区域警戒线,安排专职安全员监督巡逻职守。避免伤及他人安全和财物损失。
4、做好高空作业专项方案,拆除过程中属高空作业的必须搭设工作平台进行操作,不得站在钢结构上进行割焊作业,避免高空坠落、触电、物体打击事故发生。
5、氧气瓶和乙炔瓶使用必须贴合相关安全技术规范要求,避免爆炸和火灾事故发生。
6、乙方必须做好相应的安全救援预案提交甲方备案。
7、特殊工种必须按国家安全相关管理条例持证上岗。
8、乙方负责拆迁现场安全管理,在乙方没有按以上要求做好相关事项前,不得动工,否则发生一切安全事故由乙方自行承担,甲方概不负责。
六、违约条款
乙方在拆除过程中如出现违反本合同条款资料,经三次告知不能改正,并对甲方造成严重损失的,视为实质性违约,合同自动终止,乙方失去拆除资格,不得向甲方索赔。乙方在施工中造成安全事故的,应立即停止施工。如不能及时妥善处理完毕,则合同自动终止,所有职责由乙方负责,乙方失去拆除资格,不得向甲方索赔。
七、其他
本合同一式四份,双方各执两份,自签定之日起生效。拆除工作完成后失效,未及事宜协商解决。
甲方:
乙方:
日期:
拆除协议书(二十三):
甲方:___有限公司
乙方:___有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程施工现场管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规规定,加强建设工程施工现场安全生产的管理,保障建设工程顺利进行,促进安全生产、礼貌施工,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,乙方承包本合同项下甲方的工程,甲乙双方就安全生产事项经协商一致,订立本合同。
1、词语定义:
下列词语具有本条所赋予的定义:
1.1甲方:指本合同约定的发包人及其合法承继人;
1.2乙方:指本合同约定的被甲方理解的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法承继人。
1.3工程:指甲乙双方签订的施工合同中约定的全部工程;
1.4违约职责:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不贴合约定所应承担的职责。
2、工程概况:
2.1工程名称:煤烟囱拆除工程;
2.2工程地点:甲方厂区内;
2.3工程范围和资料:
序号分项工程工程资料计量单位工程量
1烟囱拆除工程烟囱高度50m,底部直径4.38m,顶口直径1.7米,砖砌结构;包含脚手架搭建、人工拆除筒体、建筑垃圾外运及施工期间安全防护等工作座1
2.4施工安全风险:
2.4.1施工人员劳动保护用品的使用和配置;
2.4.2高空作业的脚手架搭建及安全防护风险;
2.4.3安装施工现场的区域隔离、安全警示。
2.5风险防范措施:
2.5.1乙方必须为参与甲方工程施工人员配备贴合国家规定的劳保防护用品;如:安全帽、安全带、防尘口罩、护目镜、电焊手套、绝缘鞋等,现场施工人员必须正确穿戴使用劳保防护用品;
2.5.2乙方施工临时用电必须采用TN-S系统,贴合“三级配电两级保护”,到达“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,电箱线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置均应贴合规范要求。同时应在施工现场配备必要的电器检测仪器、仪表,且必须配置专业电工,电工每一天必须对施工现场进行巡回检查,发现隐患及时整改,并做好巡查记录;
2.5.3在禁火区内动火必须向甲方办理动火许可证,动火时,乙方必须有人监火并坚守岗位,动火许可证必须经甲方相关人员审批确认后方可动火。氧气瓶、乙炔气瓶、液化气瓶以及电焊机等焊接、切割工具、设备的存放、使用必须贴合国家规范要求。施工人员从事焊接、切割等特种作业必须严格遵守岗位安全操作规程,严格按安全操作规程操作;
2.5.4拆除作业时,必须严格遵守拆除作业规程标准,乙方自行加装支撑防护,施工现场使用的机械设备必须贴合国家规范要求,严禁使用国家明令淘汰使用的设备;
2.5.5乙方必须利用隔离绳、隔离网、施工现场区域与甲方生产区域严格区分隔离,保证足够的安全间距,并在各个出入口显眼位置设置安全标志、安全警示牌、安全警示语。施工现场乙方必须有专人监护,不得让无关人员进入施工现场。
3、合同期限:
3.1本合同须经双方盖章,自最终一方盖章之日起生效;
3.2本合同自本合同约定事项处理完毕之日终止。
4、甲方的权利义务:
4.1贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律、法规,及时传达上级安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护文件和会议精神;
4.2向乙方介绍本单位厂规厂法及各项安全管理制度,并进行安全技术交底,明确安全技术要求,供给安全施工条件;
4.3验证乙方营业执照及经营范围是否贴合要求;确认乙方施工管理本事和队伍素质能否满足工程需要;检查乙方安全生产保证体系是否健全,安全措施是否落实;
4.4监督检查乙方安全生产组织机构的建立,专职安全管理人员的配备,安全管理目标分解落实情景;乙方各级人员安全生产职责制的落实,乙方特种作业人员持证上岗情景;对乙方安全规章制度执行等情景进行监督检查等;
4.5监督检查乙方安全设施、防救护器具、职业安全健康防护用品的有效投入;
4.6督促乙方加强施工现场安全管理,做好环境保护工作、危险源监控和日常安全检查工作,及时消除安全隐患;
4.7查处施工现场中违章指挥、违章操作及违反操作规程的行为,对乙方人员在施工过程中,违章违纪的违约金和经济处罚有权从安全施工履约保证金扣除。对乙方在施工过程中的生产安全事故有权进行调查、统计、上报。
5、乙方的权利义务:
5.1乙方应明确法人代表或其代理人为安全工作第一负责人,同时明确现场负责人,并对本单位施工范围内的安全生产管理工作负责;
5.2乙方必须遵守国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等相关法律、法规及条例,贯彻执行甲方安全生产职责制,安全规章制度,安全技术操作规程,执行甲方质量、环境、职业健康安全管理体系,严格按照上述法律、法规、条例、甲方安全生产职责制、安全规章制度、安全技术操作规程、质量、环境、职业健康安全管理体系组织施工;承担由于自身管理缺陷、安全措施不力造成的案件、事故、事件等职责和所以发生的费用;
5.3乙方必须为所有从业人员办理合法的用工手续,对全体施工人员进行安全教育,经考试合格后,方可进入作业场所,特种作业人员必须持证作业,并向甲方安全主管部门备案;
5.4对项目危险源、环境因素进行监控,乙方必须落实施工或检修方案,定人员、定安全措施、定工程质量标准、定检查制度、定事故应急预案等工作,并经甲方审查同意后方可施工;
5.5乙方应确保安全设施、防救护器具、职业安全健康防护用品应满足工程项目的需要;
5.6现场作业中,必须严格执行甲方规定的安全用火、用水、用电、动土、登高等作业的管理和审批制度,并取得甲方主管部门的批准,方可作业;
5.7乙方委自备及租赁的各类施工机械设备,必须贴合国家技术标准和行业技术标准,且机械性能良好,各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠;
5.8乙方必须严格规范施工人员和管理人员的行为,遵守国家法律法规和甲方厂纪厂规。施工人员不得擅自进入甲方非施工地点,在甲方场地严禁私自乱接、拆电线和水管;现场施工人员不得任意将火种携带入厂内,按规定着装、佩戴劳动防护用品;严禁在施工场地喝酒、吸烟、服用__药品,或寻衅闹事;对损坏甲方财物者照价赔偿,严禁发生盗窃、夹带财物等行为。如违反的由乙方承担相应的违约职责和经济损失,情节严重的移交司法机关追究法律职责;
5.9乙方的施工用材料、工具等物资在进入甲方场地后,由乙方负责自行保管;
5.10乙方必须按照国家规定,为从业人员配备贴合国家标准和行业标准的劳动保护用品;并为从业人员办理工伤保险,为从事危险作业人员办理意外伤害保险;
5.11乙方必须执行安全技术交底制度、班前安全活动制度,告知作业人员相应的作业环境、操作规程、防范及紧急避险措施,并做好跟踪检查管理工作;
5.12乙方必须建立定期不定期的安全生产检查制度,组织技术、安全人员自查,自觉理解和配合上级及甲方有关部门的安全检查和监督,对违章作业人员或妨碍甲方安全生产的作业,甲方有权令其纠正、处罚或停止作业。乙方应及时消除安全事故隐患,事故隐患不及时整改或整改不贴合要求的,甲方有权按规定处罚;
5.13乙方应按要求设置施工现场安全防护设施,执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业交接班制度,安全防护设施、设备,不验收或验收不合格不得使用;
5.14乙方应与甲方划定施工现场区域,并由乙方负责与其它区之间采取隔离措施,在进出口设置“非施工人员禁入”的标识,乙方应在施工现场危险部位、场所悬挂安全标志和和警示牌,并认真维护和管理,不得随意拆除和挪动,遵守国家《建筑(安装)施工现场安全管理规定》;
5.15乙方必须严格按照甲方消防管理规定组织施工,严格执行各项防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火;消防器材不准挪作他用,不准任意玩弄,损坏偷盗;动用明火必须三级动火审批手续;明确消防负责人,自觉理解上级及甲方的消防安全检查,乙方承担由于消防管理缺陷和自身消防措施不力造成的火灾事故职责和经济损失;
5.16乙方必须认真执行礼貌施工和卫生管理制度,保护环境,做到水、气、声、渣达标排放,坚持场容场貌整洁和办公区、生活区的卫生整洁,做好职业病的防治工作;
5.17若发生的人身伤亡事故或其它事故,应由乙方负责调查和处理,且及时报送甲方安全主管部门和工程主管部门,同时乙方要进取配合政府部门、甲方对事故的调查和现场勘查;
5.18乙方承揽现场设备拆除和安装作业,如发生一系列安全事故,所有职责由乙方承担,并承担所以而发生的所有经济费用和损失;
5.19乙方向甲方交纳安全施工履约保证金:人民币伍仟圆整(¥5,000.00元)在本合同签订时上交甲方财务部。甲方对乙方在施工过程中,违章违纪的违约金和经济处罚能够从安全施工履约保证金中扣除。在合同履行完毕时,如果乙方没有违章违纪,没有违反本合同中规定的条款及各项规章制度,甲方全部退回安全施工履约保证金。
6、违约职责:
6.1由于乙方职责造成甲方和第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由乙方承担相应职责,并赔偿甲方和第三方所以造成的全部损失;
6.2乙方若违反本合同中规定的条款及各项规章制度,甲方有权收取50-500元次的违约金或经济处罚,从安全施工履约保证金中扣除;
6.3在甲方施工期间,甲方不定期对乙方进行安全检查,并对安全隐患提出整改措施,乙方承诺除按甲方要求整改外还应承担以下违约职责:
6.3.1第一次发现有安全隐患的,乙方承担100-200元的违约金;
6.3.2第二次发现有安全隐患的,乙方承担200-500元的违约金;
6.3.3第三次发现有安全隐患的,乙方承担500-1000元的违约金,且甲方有权终止合同,一切损失均由乙方承担;
6.4乙方对甲方提出的安全整改意见在甲方规定时间内不及时整改的,每逾期一天,乙方按200-500元天承担违约职责;
6.5因乙方安全事故、安全整改而造成的停工整顿由乙方负责,并承担工期延误而造成的违约职责。
7、争议解决:
7.1本合同规定的条款,双方当事人应当共同遵守。如果在履行过程中发生争议,应本着友好协商的原则予以解决,如果对合同有关条款的理解发生争议,应根据合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则,确定该条款的真实意思;
7.2凡有关本合同或执行本合同时发生的争议由双方协商解决,协商不成时任何一方均有权诉至法院,无论哪一方起诉,均由工程所在地法院管辖。
8、其它约定:
8.1甲方任何员工的言论和书面文件在经甲方书面确认之前均不代表甲方;甲方的任何书面文件均需加盖甲方公章方为甲方有效,但甲方代表就其职权范围内的事项签字对甲方有效;
8.2本合同一式贰份,双方各执壹份,均具有同等法律效力。
甲方:
____年___月___日
乙方:
____年___月___日
拆除协议书(二十四):
甲方:
乙方:
因工程施工需要,甲方将__工商所旧办公楼的房屋拆除等工程委托乙方施工,依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,达成如下协议:
一、工程地点:永兴县__镇工商所院内
二、承包方式:总价包干方式
三、工程范围:工商所院内的办公楼的拆除
四、工程资料:对旧办公楼的房屋拆除及负责所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫。
开工时间:20__年12月__日,20__年12月__日完工。
四、双方职责
(一)、甲方职责:
1、甲方向乙方指定施工场地范围,对乙方进行技术交底,供给必要的测量配合及技术指导,但不所以免除乙方施工质量职责。乙方必须在甲方指定范围内施工。
2、甲方负责做好与当地政府、村民各方面之间的协调工作。
3、负责对拆迁施工现场的监督、检查。
4、负责对拆除完毕的场地进行验收。
5、工程完工到达甲方要求后,甲方给乙方办理结算
(二)、乙方职责:
1、按甲方要求按时进入拆迁现场,保证工期的顺利完成。负责对本协议所列拆、除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。
2、乙方保证连续施工,确保在合同工期内完工。
3、乙方在施工中应确保作业安全,因乙方或其他原因造成的安全职责由乙方自行负责,由此发生费用由乙方承担。
五、计量与支付
1、工程造价:本工程采用总价包干,旧材料归施工方,此报价含税,包干价格为元(大写:),已综合研究了现场条件等各种因素,包括作业全过程的工、料、机费,施工用材料(机械)倒运费等与施工有关的全部费用,是支付合同工程项目(工序)按技术交底施工到达质量标准及甲方要求,完成其缺陷修复及一切辅助工作所需的全部酬金的综合单价(含合同明示或暗示的所有职责、义务和风险的费用)。对于本合同中没有提到的资料均视为已包含在表中相应资料之中,合同履行期间不论发生工、料、机、的价格浮动或政策性变化,合同价格均不做调整。
2、合同签订生效后,工程完工并经过甲方技术部门验收,甲方一次性结清合同价款。
六、附则
1、本合同未尽事宜,经双方协商一致,能够做出补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同在履行中发生争议,甲乙双方应按照合同条款及有关法律规定协商解决,协商不成时,由永兴县劳动仲裁委员会裁决。
3、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
4、本合同字甲乙双方授权代理人签字或加盖公章后生效,双方结清工程款后合同效力终止。
甲方:
乙方:
20__年__月__日
拆除协议书(二十五):
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方取得拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务,根据我国有关法律、法规的规定,经甲乙双方协商同意拟定本协议,以资双方共同遵守。
一、拆除任务:
设备。
二、拆除范围:
配电房内与配电有关的物资,酒罐房与酒罐有关的物资。
三、拆除期限
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即:____年____月____日至____年____月____日,历时天。
四、付款方式:
甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币元。施工保证金元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为,三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。
五、乙方权利及义务:
1、乙方有权要求甲方及时供给拆除任务所需的资料等有关事项。
2、制定详细的施工方案及安全措施。
3、负责拆除现场的安全及礼貌管理。
4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施,及配备现场消防设施。
5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全,施工过程中造成的所有事故职责由乙方负责,甲方不承担任何职责。
六、本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。
七、如履行本合同发生争议,双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
八、本合同经双方签字盖章即生效,一式三份有同等效力,甲乙双方各持一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
____年____月____日
拆除协议书(二十六):
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲方委托乙方拆除金山小学相关D级危房,经双方友好协商,签订本协议,具体条款如下:
一、拆除范围:
1、拆除伙房及生活用房。
2、房屋结构:土木结构
3、拆除范围:拆除房屋门墙与隔墙、房屋后墙拆除到与操场隔墙一致为止,清除所有房屋垃圾。
二、拆除时间:
___年___月___日—___月___日。
三、质量要求:
1、±0。00米以上,拆除场地平整,无房屋垃圾。
2、乙方在完成施工后,对所保留的后墙进行墙面修复,并对其及操场隔墙上加盖砖帽。
四、结算方式:
经双方共同协商确定,拆除所得的木料及门窗归乙方所有,甲方并付乙方现金二百元。
五、双方职责和义务:
甲方负责指挥房屋拆除,四至界限,疏通完善,制定场地及垃圾处理方式。
乙方在拆除过程中要严格按照《施工规范》施工,认真执行《安全规范》和《安全条例》。扎实抓好现场安全管理,职责到人,听从甲方安排。严格按照甲方的要求进行施工,施工过程中如遇问题及时向甲方报告,并共同协商解决。
在施工过程中如发生安全事故,一切职责由乙方承担,乙方在施工中必须确保周围道路、水电的畅通,保证学校水电等设施的完好。乙方对发生的安全伤亡事故负完全职责。
乙方必须在本协议生效后四日内完成拆迁范围内的建筑物及附属物的拆除和场地清理工作。负责每推延一天罚款人民币伍佰元(不可抗力及天然因素除外)。
本协议未尽事宜由双方协商解决。
本协议一式三份,甲乙双方各执一份。
甲乙双方订立此协议均系自愿,并无反悔,经双方签字后生效。
甲方:(签字盖章)
电话:
乙方:(签字盖章)
电话:
___年___月___日
拆除协议书(二十七):
甲方:
乙方:
为加快城市旧区改造和生态环境改善,有计划、有步骤地进行城市建设,根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》、《浙江省城市房屋拆迁管理条例》及其他有关法律、法规之规定,甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋拆迁补偿安置达成如下协议:
第一条拆迁房屋依据
甲方因项目建设需要,根据建设项目批准文件、建设用地规划许可证、国有土地使用权批准文件等,经审查批准,领取了拆许字第号《房屋拆迁许可证》,实施房屋拆迁。乙方所有的房屋属于该拆迁许可证核准的拆迁范围内。
第二条乙方房屋的基本情景及补偿金额
乙方服从城市建设需要,同意将座落房屋,证件名称:___,证件:___号,地籍:___号,建筑面积___平方米,交给甲方拆除。
甲方补偿乙方各项费用和金额如下:
1、房屋的货币补偿金额:(详见附件一评估报告)
2、附属物补偿金额:
3、未到期限的临时建筑补偿金额:
4、住宅搬迁补助费:
5、乙方依法占有的土地,土地使用证号:,用途,扣除按规定方法计算的土地面积后应单独补偿的土地面积平方米,补偿金额。
6、总计补偿金额(大写):
第三条房屋搬迁
乙方保证在___年___月___日前搬迁腾空房屋,经甲方确认,旧房由甲方拆除,乙方不得拆除、损坏房屋,违者照价在补偿金额中扣赔。
第四条补偿金额支付时间及方式
乙方已搬迁腾空房屋的,甲方在___年___月___日前将本协议第二条规定的补偿总额一次性支付给乙方。
第五条违约职责
甲方未在第四条所约定的时间内支付货币补偿款的,从逾期之日起,每日按未付金额的万分之计算违约金,支付给乙方。
乙方未在第三条所约定的时间内搬迁腾空房屋的,从逾期之日起,每日按未付金额的万分之计算违约金,支付给甲方。
第六条在本协议签字时,乙方应向甲方移交有关房屋、土地证件,由甲方统一向房管、土地部门办理注销手续。
第七条协议的争议解决
本协议在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成立的,按下述第_________种方式解决:
1、提交仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
第八条本协议未尽事项,可由双方约定后签订补充协议(附件二)。
协议附件与本协议具有同等法律效力。
第九条本协议自双方签订协议之日起生效。
第十条本协议连同附件共页,一式份,甲乙双方各执份,自本协议签订之日起十五日内,由甲方向房屋拆迁管理部门备案。
甲方:(签章)
乙方:(签章)
___年___月___日
拆除协议书(二十八):
发包方(甲方):____________
承包方(乙方):____________
甲方将自有房屋拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运,根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规,为明确双方的权利和义务,经共同协商,一致同意签订本协议。
第一条、施工资料及工程量
1、施工资料:____________;
2、拆除标准:____________;
3、拆除注意事项:____________。
第二条、工程价款及结算方式
1、工程价款:甲乙双方商定此次拆除项目总金额为______元。
2、结算方式:自签订协议开工日到拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平,一次性付清工程款。
第三条、施工日期
1、本协议工程定于______年______月______日开工,于______年______月______日竣工,总历时_______天。
2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时,甲乙双方能够重新约定开工或竣工日期。
第四条、甲方的权利与义务
1、乙方进场后,甲方向乙方进行施工交底,交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并供给有关技术资料。
2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。
3、配合乙方对施工人员进行安全教育。
4、甲方指定为工程项目负责人,负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。
第五条、乙方的权利与义务
1、负责编制施工方案,制定安全、环保措施。
2、进取配合甲方的工作。
3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定,做到礼貌施工、安全、按期完成施工任务。
4、必须严格按照相关法规条文施工作业,注意环保要求:控制噪声,避免不安全因素发生。
5、负责机械及人员的安全,加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失;并负责其施工人员的安全保险,对因管理不善所发生的任何安全职责事故,职责由乙方承担,。
6、服从甲方现场管理人员的指挥,尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定为工程项目负责人,全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情景。
第六条、不可抗力
1、不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
2、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行协议义务时,履行协议的时间将予以顺延,延长期与不可抗力影响期相同,但拆除费不会所以而改变。
3、不可抗力发生后,双方应奋力采取必要措施,密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
4、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本协议时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行协议的理由。在取得对方认可后,本协议能够不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约职责。
第七条、违约职责
甲、乙双方一方不履行协议义务或者履行协议义务不贴合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括协议履行后能够获得的利益,但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。
甲方:____________乙方:____________
________年____月____日________年____月____日
拆除协议书(二十九):
甲方:
乙方:
依据甲乙双方协商房屋拆迁办法,就委托拆除瀚海泰苑售楼达成以下协议:
一、出卖范围:由于北环路拓宽,我公司受瀚海泰苑委托将瀚海泰苑售楼部钢结构房屋拆除及拆除后的钢材出卖给乙方,包含由甲方协商认可的瀚海泰苑售楼部所有的钢材。
三、合同总价:本合同价款为:
四、拆除要求:拆除工日期:20__年月日至20__年月日。按照甲方要求拆除,对甲方需要的办公物、门、桌椅、饰品、地毯、灯具实木地板、雕塑等由甲方自我拆除搬走,其余归乙方所有。
五、双方权利与义务:
1、甲方负责乙方现场组织协调工作;
2、甲方负责现场拆除管理和配合协调工作;
3、现场施工过程中产生的垃圾由乙方负责清运至场外,并承担相应的费用;
4、乙方在施工过程中需避免存在事故隐患,一旦发生由于乙方原因所造成的任何事故,乙方需承担相关职责和损失费用;
六、支付方式:合同签订当日,乙方支付人民币贰万元定金整给甲方;剩余人民币壹拾肆万元整,于乙方人员进场、开工前一次性付清。a)本协议一式贰份,自双方签订之日起生效。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
年月日
拆除协议书(三十):
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的规定,并为了加强房屋拆除施工管理工作、规范拆除施工行为,搞好安全防范和市容、环境、卫生,确保拆除现场安全、规范、有序的进行,在平等、自愿的基础上经双方协商签订本拆迁安全协议。
一、甲方职责
1、甲方供给乙方房屋拆除的地址以及具体的拆除范围,确保乙方在施工范围内安全拆除。
2、向乙方供给拆除过程中有关设施、管道、通讯及电信、光缆等资料。
二、乙方职责
1、乙方进场后必须向甲方供给该项目的房屋拆除施工方案(技术、安全、礼貌),并采取有效的安全、礼貌防范措施,必须服从甲方和有关部门的领导。严格按照施工方案进行施工。
2、乙方在施工前必须对所有进入施工现场的作业人员进行安全技术交底等相关的教育和培训,并经考核合格;同时建立健全安全生产管理机构和各项规章制度,配备专职项目经理和安全施工员,层层落实安全生产职责,确保施工作业人员认真执行;特种行业人员须持证上岗。
3、进行人工拆除施工时,楼板上严禁人员聚集或堆放材料,作业人员应站在稳定的结构或脚手架上作业,被拆除的构件应有安全的放置场所。在拆除过程中,严禁从上至下抛扔物件。
4、人工拆除施工应从上至下、逐层拆除分段进行,不得垂直交叉作业。
5、拆除建(构)诸物,应自上而下对称进行,先拆除非承重部分后再拆除承重的部分。不得数层同时拆除。当拆除一部分时,另与之相关连的其他部分采取临时加固稳定措施,防止发生坍塌。承重结构要等它所承担的全部结构和重拆除后再进行拆除。
6、拆除梁或悬挑构件时,应采取有效的下落控制措施,方可切断两端的支撑
7、乙方在施工过程中必须确保周围的道路、水电不断,排水不堵,做到安全礼貌施工。严禁无关人员进入施工现场。
8、机械设备有乙方自行看管、保养,如发生机械设备丢失、损坏,与甲方无关。
9、在遇到五级以上风或恶劣天气时,应停止施工作业。
10、在甲方监管和检查施工的工程中,如发现存在安全隐患问题后,通知乙方予以纠正,否则甲方有权责令乙方停工施工。
11、如果在拆除施工过程中,乙方不严格执行施工方案,不按规定配备安全防护用品,不履行拆除施工合同或协议,出现一切安全事故及职责,均由乙方自行负责。如发生安全事故必须在第一时间内通知甲方和上级有关部门。
三、此协议书双方签字(盖章)后生效,作为合同正本的附件。
四、此安全协议书一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
日期:
拆除协议书(三十一):
甲方(拆迁人):_________
地址:_________
邮码:_________
电话:_________
法定代表人:_________
乙方(被拆迁人):_________
地址:_________
邮码:_________
电话:_________
甲方因建设需要,须拆除乙方使用的房屋,根据城市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定,甲乙双方经协商,就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。
第一条项目名称、地点
建设项目名称_________,建设地点_________,建设单位_________,《拆迁许可证》文号_________。
第二条被拆房屋现状
(一)乙方在拆迁范围内有房屋_________间,建筑面积_________平方米,使用面积_________平方米,居住面积_________平方米。
(二)乙方有正式户口_________人,常住人口_________人,应安置人口_________人,分别是_________。
(三)被拆迁房屋的产权属于_________。
第三条拆迁安置
(一)乙方安置到_________,房屋_________间,建筑面积_________平方米,使用面积_________平方米,居住面积_________平方米。甲方负责为乙方办理住房进住手续。
(二)乙方临时过渡到_________,房屋_________间。
(三)乙方临时过渡期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
甲方保证乙方在过渡期限内回迁,乙方在收到正式安置通知_________日内,应迁入安置用房内。
第四条安置房屋的标准
(一)甲方供给给乙方的安置房屋,其建造标准应当贴合_________颁发的_________标准;
(二)建造质量应当贴合_________;
(三)房屋内应当有以下设施:_________。
第五条拆迁安置房屋产权
(一)乙方被安置房屋的产权属于_________。乙方应与_________签订房屋租赁合同并交纳房租及其他费用。
(二)乙方被安置房屋的产权属于_________。甲、乙双方应另行签订房屋买卖合同,持该合同办理房屋产权转移手续,该合同作为本合同附件与本合同具有同等法律的约束力。
第六条房屋拆迁补助
甲方支付乙方搬家补助费_________元;临时过渡费(含交通补助、供暖补助等)_________元;转学补助费_________元;提前搬家奖励费_________元;其他补助费_________元;共计人民币_________元。
第七条被拆迁房屋补偿
甲方对被拆除房屋的产权人按以下方式进行补偿:
(一)作价补偿。被拆迁房屋_________间,建筑面积_________平方米,按每平方米_________元作价补偿,甲方支付乙方拆迁补偿费_________元。本合同签订后,由乙方负责办理被拆除房屋产权注销手续。
(二)产权调换。甲方以_________地点,_________房屋,_________间,_________平方米,补偿乙方;乙方需支付:_________。
(1)结构差价_________元;
(2)面积差价_________元;
(3)房屋成新差价_________元。
_________。
第八条
乙方在_________年_________月_________日前应将原住房腾空,并交甲方拆除。
第九条
乙方私自搭建的违章建筑或附属设施应在_________年_________月_________日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方有权拆除。
第十条
乙方安置属于临时过渡的,应在收到甲方正式安置通知_________日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的,不再享受各种补助费,并每逾期一天罚款_________元。
第十一条
乙方安置属于临时过渡的,在临时过渡期内,甲方按每月_________元支付乙方临时过渡费。
第十二条
甲方应在本合同第三条第三项约定的临时过渡期期满前保证乙方按期回迁,逾期不能回迁的,甲方应在临时过渡期满_________天前通知乙方,并按以下方法_________处理:
(一)甲方供给同面积、同质量的安置房屋。
(二)逾期_________个月内,甲方按本合同第十一条约定的临时过渡费的_________%向乙方加付临时过渡费,逾期超过_________个月,甲方按本合同第十一条约定的临时过渡费的_________%向乙方加付临时过渡费。
_________。
第十三条特殊情景下安置逾期的处理
如果出现下列情景,乙方同意甲方逾期供给安置房屋:
(一)不可抗力造成安置房屋建设延期;
(二)因拆迁户搬迁迟延造成安置房屋建设延期;
_________。
出现上述情景,甲方应当在情景发生的_________天内通知乙方。
因以上情景造成或安置延期时,逾期安置时期的临时过渡费按以下方法处理:_________。
第十四条
本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十五条
本合同一式_________份,甲、乙双方各持_________份,留存一份报房屋拆迁主管部门备案。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
_________年____月____日
签订地点:_________