保修协议（一）：
甲方：_____
乙方：_____
为确保______小区（大厦、商住楼）物业在保修期内完好和正常使用，经甲、乙双方协商，达成共识，本物业保修工作由甲方自行负责保修，并就有关事宜协议如下：
一、保修项目和期限：
按国家、省和东莞市《商品住宅使用说明书》及《商品住宅质量保证书》等规定，保修项目和期限为：
1、地基基础和主体结构在合理使用寿命年限内承担保修；
2、正常使用情景下各部位、部件保修资料与保修期：屋面防水5年；
3、墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏5年；
4、墙面、顶棚抹灰层脱落1年；
5、地面空鼓开裂、大面积起砂1年；
6、门窗翘裂、五金件损坏1年；
7、管道堵塞2个月；
8、供热、供冷系统和设备1个采暖期或供冷期；
9、卫生洁具1年；
10、灯具、电器开关6个月；
说明：
1、其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
2、报修时间在国家规定的保修期内，但直到保修期满后一向都未彻底维修好，建设单位不得以已过保修期为由而拒绝继续维修，必须彻底维修好。
二、甲方职责：
1、根据有关文件规定，甲方负责保修：
（1）消防设施设备故障处理_________小时到达现场，___日内修复；
（2）水电系统______小时内到达现场，___日内修复；
（3）智能化系统___小时内到达现场，___日内修复；
（4）其他需明确的事项。
2、负责有关物业保修范围内的投诉处理，不得将保修范围内的问题推卸给乙方。
3、重视保修质量，避免反复维修，给业主造成生活和工作上的影响。
三、乙方职责：
1、及时将业主反映的保修项目、资料等供给甲方实施保修工作。
2、督促甲方适时作好保修工作，并协助业主一同作好保修质量的检查、验收。
3、对甲方不按协议履行保修职责的'，根据相关业主的反映，报修项目及所需经费，向业主委员会报告，协商解决处理有关事宜。
四、对甲方不按协议履行职责_______次以上，或造成业主团体投诉的，由业主委员会协助乙方出面解决，协商不成的报请良平社区或寮步镇房管所或东莞市房管局处理。
五、本协议未尽事宜，双方可另行以书面形式签订补充协议，补充协议与本协议存在冲突的，以本协议为准。
六、协议期限未满，如乙方退出物业服务，本协议书天然由新选聘的物业服务企业履行到期满。
七、本协议在履行中发生争议，由双方协商解决，协商不成，报请辖区物业管理主管部门协调解决。
八、本协议一式伍份，甲、乙双方各执一份，业主委员会一份，送辖区房管所一份、市房管局备案一份。
甲方：乙方：
单位名称：（盖章）______________
单位名称：（盖章）______________
法人代表：______________________
法人代表：______________________
保修协议（二）：
甲方（客户）：___________（以下简称“甲方”）
乙方（维修方）：___________（以下简称“乙方”）
鉴于甲方需要对其办公桌椅进行维修，经双方协商一致，签订如下合同：
一、服务资料
乙方将对甲方供给的办公桌椅进行检查和维修，具体包括但不限于：
桌面修复或更换；
椅子底座、脚轮或座椅维修或更换；
其他可能存在的损坏修复。
二、服务期限
乙方将在双方协商的时间内完成服务，具体时间以书面确认为准。
三、服务费用
服务费用为人民币_________元整（￥_________），具体价格双方另行协商确定。
四、维修质量保证
乙方将保证维修后的'桌椅到达安全、稳定、耐用的标准，若因乙方原因导致桌椅损坏或故障，乙方将进行免费维修或更换。
五、合同期限
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_________个月。在合同有效期内，如甲方需要进行更换或续约，应提前_________天与乙方协商确认。
六、合同变更和解除
在合同有效期内，双方需要进行服务资料和价格的调整，应提前_________天进行协商确认；
如果因为不可抗力等因素，双方不能履行本合同，应及时通知对方，并协商解决办法。
七、争议解决
因本合同引起的争议，双方应协商解决；如协商不成，则提交_________仲裁委员会仲裁解决。
八、其他事项
本合同未尽事宜，双方能够另行协商；
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（客户）：_____________乙方（维修方）：_____________
签字：_____________签字：_____________
日期：_____________日期：_____________
保修协议（三）：
合同编号：_______
甲方（维修方）：___________
乙方（委托方）：_______
为了明确双方的权利和义务，甲、乙双方经协商，达成如下协议：
一、服务资料
1、甲方承担桌椅的维修工作，维修资料包括但不限于桌椅的木制件、金属件、橡胶件、弹簧件等。
2、甲方应根据实际情景制定维修方案，保证维修工作质量。
二、服务标准
1、维修工作应当按照乙方供给的桌椅型号和数量进行维修。
2、甲方应当根据维修的难易程度和维修费用等情景制定不一样的服务标准，并与乙方协商确定。
3、维修时间为24小时，保证乙方在维修后能够正常使用。
三、服务费用
1、维修费用应当按照甲方供给的服务标准进行计算，费用总额由乙方在签订本合同时一次性支付。
2、维修费用包括但不限于人工费、材料费、交通费等。
3、维修费用的计算方法由甲、乙双方协商确定。
四、保修期限
1、本合同生效后，甲方应对乙方供给的'桌椅进行免费保修，保修期限为12个月。
2、保修期限自维修工作完成之日起计算。
3、如发现维修工作质量存在问题，甲方应在收到乙方书面通知后24小时内予以解决。
五、违约职责
1、如甲方未能按照合同约定的服务标准进行维修，乙方有权要求甲方重新维修或退还已收取的`维修费用。
2、如乙方未能按照合同约定的服务费用进行支付，甲方有权终止服务，并要求乙方支付逾期费用。
3、如因一方违约造成另一方损失的，应承担相应的违约职责。
六、合同解除
1、如甲、乙双方在合同期限内均履行了合同义务，合同自动终止。
2、如因一方违约造成合同无法履行的，另一方有权要求解除合同，并要求违约方承担相应的违约职责。
七、争议解决
1、双方如因履行本合同发生争议，应友好协商解决。
2、协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
八、其他事项
1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商确定，并以书面形式补充协议。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签字：
签字：
日期：
日期：
保修协议（四）：
甲方：____________
乙方：____________
一、甲方向乙方购买下列产品（价格单位为人民币___________元）
产品名称配置单价数量合计_______共计人民币_______元（大写：________）
二、技术支持与服务
1.产品的技术标准贴合国家标准。
主机三年有限保修：主板、cpu、内存、硬盘等保修三年；（第一年免费保修；第二、三年返修）光驱、软驱免费保修一年。
2.本公司可根据客户需求安装linux操作系统，如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。
三、交货时间：_____年___月____日交货地点：_______。交货方式：_______。付款方式：_______。
四、为缩短订货期，买方能够用传真方式订货，传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名，卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方，即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的'合同邮寄给卖方，卖方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有买卖双方合同章的合同邮寄一份给买方。
五、本合同壹式贰份，由双方加盖合同章后生效。
甲方：__________________________乙方：__________________________
代表：__________________________代表：__________________________
开户银行：__________________________开户银行：__________________________
帐号：__________________________帐号：__________________________
保修协议（五）：
甲方：__________________
乙方：__________________
保修设置名称、日期及价格
机器名称：__________________
机器型号：__________________
保修金额：__________________
保修开始日期：_____年___月____日
保修期限：__________________
合计（大写）___________元
经甲、乙双方协商同意。乙方特委托甲乙维修保养机器。为保证甲乙双方权益，特订立如下协议：
一、甲方必须确保乙方机器在合同期内正常使用，如机器发生故障时甲方须随叫随到，接电话后在8小时内赶到（特殊情景须征得乙方谅解同意。最迟24小时赶到）。
二、甲方在合同期内应免费为乙方机器一个月进行清洁保养一次。并随时供给技术咨询服务。
三、凡我部上门保修人员，请查有关手续或电话咨询，最好直接找合同代表，以免发生误会和假冒。
四、乙方在保修期内不得使用不标准的消耗材料，任意拆装机器或另请他人维修，否则后果自负。
五、在保修期内如有零配件损坏需更换时，甲方须告之乙方管理员，所需费用乙方当日一次结清。
六、在保修期内需消耗材料一律厂价送货上门，免收任何服务费。
七、本合同一式两份，双方各执一份，付款签字后生效。
甲方单位盖章：______________
甲方代表签名：______________
地址：______________________
电话：______________________
乙方单位盖章：______________
乙方代表签名：______________
地址：______________________
电话：______________________
保修协议（六）：
发包方（简称甲方）：__________
承包方（简称乙方）：__________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在协商一致的基础上，就发包方装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1、工程地点：______________________________________。
2、工程资料及做法（装修预算表）。
3、工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
（1）承包方包工、包料；
（2）承包方包工、部分包料（承包方供给装饰装修材料表），发包方供给部分材料（发包方供给装饰装修材料表）；
（3）承包方包工、发包方包料（发包方供给装饰装修材料明细表）。
4、工程期限___个工作日，开工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。
5、合同价款：本合同工程造价为（大写）：________________________元，小写：______________元（室内装饰装修工程报价单）。
第二条施工图纸发包方委托承包方设计施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份（详见装饰装修工程设计图纸），设计费用含在工程价款内。
第三条发包方义务
1、开工前_______天，为承包方入场施工创造条件，以不影响施工为原则；
2、供给施工期间的水源、电源；
3、负责协调施工队与周边邻居之间的关系；
4、不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；
5、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第四条承包方义务
1、施工中严格执行安全施工、防火规定及质量标准，按期保质完成工程；
2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
3、保证室内上、下水管道的畅通；
4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第五条工程变更
1、工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议（或变更项目预算表），同时调整相关工程费用及工期。
第六条材料的供给
1、由发包方供给的材料、设备。发包方应在材料运到施工现场前通知承包方，双方共同验收并办理交接手续；
2、由承包方供给的材料、设备（承包方供给装饰装修材料表），承包方应在材料运到施工现场前通知发包方，并理解发包方检验。
第七条工期延误
1、对以下原因造成竣工日期延误，经发包方确认，工期相应顺延：
（1）工程量变化和设计变更；
（2）不可抗力；
（3）发包方同意工期顺延的其他情景。
2、因发包方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的.，工期顺延；因发包方供给的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包方承担，工期顺延。
3、发包方未按期支付工程款，工期相应顺延。
4、因承包方职责不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包方原因造成工程质量存在问题的，在____日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的，返工费用由承包方承担，工期协商顺延，同一质量问题
第二次整改工期不顺延。
第八条质量标准双方约定本工程施工质量标准：，施工过程中双方对工程质量发生争议，由____市装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不贴合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包方承担；经认证工程质量贴合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包方承担。
第九条工程验收和保修
1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
（1）水电施工改造完工，开关插座定位验收；
（2）泥工粉砌新墙完毕，墙、地砖铺贴完工；
（3）木工吊顶，木制品完工；
（4）油漆工程完工；
（5）全部工程完工。承包方应提前两天通知发包方进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（室内装饰装修工程验收单）。
2、工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（室内装饰装修工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续。
3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为3个月，3个月后收费保修。保修资料为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位供给的设备，工程项目收费维修。
第十条工程款支付方式
1、双方约定按以下____方式支付工程款：
（1）合同签定后，发包方按约定直接向承包方支付工程款的，70%预付款，即_________元；水电改造完工后，发包方按约定直接向承包方支付工程款的15%进度款，即___________元；油漆工程完工后发包方按约定直接向承包方支付工程款10%余额款，即_________元。全部工程完工后三天内支付余款5%，即_________元。
（2）其他支付方式：_____________________。
2、工程验收合格后，承包方应向发包方提出工程结算，并将有关资料送交发包方。发包方接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单（室内装饰装修工程验收单）并签字，发包方应在签字后三天内向承包方结清每期工程进度款。
3、工程款全部结清后，承包方应向发包方开具正式统一发票。
第十一条违约职责
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由职责方承担职责，并赔偿给对方造成的经济损失。
2、未办理验收手续，发包方擅自动用工程成品而造成损失的，由发包方负责。
3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由职责方赔偿对方相应的经济损失。
4、发包方未按期支付每次工程进度款的（验收签字____日内），每延误一天向对方支付违约金发包价2‰，七天后乙方可中止合同。
5、由于承包方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2%。
第十二条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：
（一）提交____市装饰协会仲裁；
（二）依法向人民法院提起诉讼。
第十三条几项具体规定
1、工程施工中产生的垃圾，由承包方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包方负责支付垃圾清运费用（大写）________________元（此费用不在工程价款内）。有关单位向发包方收取的各项收费和押金由发包方支付。
2、施工期间，承包方每一天的工作时间为：上午________点______分至______点______分；午时______点______分至______点______分。
第十四条其他约定事项：
第十五条附则
1、本合同经双方签章后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式________份，双方各执________份。
4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（签章）：__________乙方（签章）：__________
联系方式：__________联系方式：__________
________年____月____日________年____月____日
保修协议（七）：
甲方（维修方）：__________________________
乙方（客户）：__________________________
鉴于甲方是一家专业的家具维修服务商，拥有专业的维修技术和设备，乙方需要对其家具进行维修，双方本着公平、自愿、平等、互利的原则，经友好协商，达成以下协议：
一、服务资料
1、维修对象：____________
2、维修范围：桌椅表面划痕、漆面剥落、椅脚断裂、五金配件损坏等。
3、维修时间：_________________
4、维修费用：_________________
二、维修方式
1、维修时间：_____________
2、维修地点：__________________
3、维修工具：__________________
4、维修流程：__________________
三、维修费用及结算方式
1、维修费用为_________元。
2、乙方应在维修结束后___________日内付清全部维修费用。
3、如乙方逾期未付款，则甲方有权终止本合同并收取违约金，违约金为维修费用的.___________%。
四、服务质量保证
1、甲方承诺维修质量贴合国家有关标准和规定。
2、如乙方在使用过程中发现维修质量问题，应及时与甲方联系并供给相关证明材料，甲方将负责及时处理并维护好乙方的权益。
五、保密条款
1、甲、乙双方应对本合同及其资料予以保密，不得向第三方泄露。
2、对于本合同的机密性信息，未经另一方书面同意，任何一方不得向第三方披露或泄露。
六、违约职责
1、任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约职责。
2、本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、合同解除
1、本合同在履行过程中，如果发生不可抗力因素，致使合同不能履行，则双方应及时通知对方，并按照相关法律规定解决。
2、双方如有其他协议或事项，可在本合同附件中予以规定，作为本合同的补充协议，具有同等效力。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
签字：__________签字：__________
日期：__________日期：__________
保修协议（八）：
甲方：_________________
乙方：_________________
签定本约如下：
一、甲方使用乙方所供给之家具维护费用收取标准如下：
（一）收取标准，由甲方支付原购买百分之____为乙方一年维护费用。但耗材及零件費依定价____折收費如附件。
（二）维护标的：____________
（三）付款方式：____天期票。（合约签定日起）
维护費用：人民币____万____千____元整（不含____%营业税）每半年付款一次人民币_______元整（不含5%营业税）。
二、其维护标准订定如下：
（一）服务方式：
（1）乙方于甲方所订购之产品（维护标的所指定之产品）供给现场维护服务。每____个月现场保养一次。
（2）乙方除定期保养外，不定期叫修，甲方除第五项所述状况，仅收零件費用。
（3）维护标的.故障方式。
（a）非紧急状况，可依当时状况需求。可用货运寄至乙方处理或通知乙方取回。
（b）紧急叫修及一般方式________。
（二）叫修时段：
周____至周________。
乙方于正常时段接到甲方故障叫修后，应于十六工作小时（即三个工作日內到达取回处理，不含当日）叫修以电话或传真机记录为凭。
（三）即时叫修：（非假日，上述时段）____-____小时費用另计
（四）服务项目：
（1）故障检修：故障检修包括测试及修护故障产品，故障检修进行中，如维护约期届滿或超过约定服务时间时，乙方仍有义务继续完成该次检修，不向甲方另行收取工资費，但零件及耗材另计。
（2）维护状况：机器操作部份由甲方人载入程式，进行流程之测试后，始算完全修护。
（3）维护记录：乙方对所维护之产品应每一单位或每一台设一产品服务维护单，其內容包括产品编号、装置日期、叫修联络电话、联络人、维护或保养日期、时间、叫修及修护日期、故障摘要、到场维修人員签字栏、甲方对维修签认人员栏，以供记录每一台机器之全部维修事件，本单影印本并作为乙方向甲方申领维护費用之附件。
（五）服务条件：
对下列各项所导致之损坏，乙方虽无义务依本约供给维护服务，但在甲方要求乙方协助修护，乙方得酌收维护費用及零件材枓費，并于该损坏原因消失排除或发生后，应甲方之要求，乙方不得拒绝供给维护，可依订定之标准費率，酌收零件材料費。
（1）非条码机本身因素，导致机器不能正常使用。
（2）不依产品之使用手冊规定或说明操作。
（3）天然灾害，如地震、洪水等。
（4）罢工、暴动、战争、化生放灾难、火灾或其他人为意外事故。
（5）经非乙方人员所为或同意自行将硬体做修理、维护、调整、修改等。
（6）使用乙方所供给之耗材，则热感头得享叁个月之保固。
（六）除外约定：维护服务包括下列事项：
（1）rf功能之测试。
（2）內部清洁保养
（3）机器本体维护
（七）维护之延续及终止
（1）本约有效事件为一年，自双方签约之日起算起，期间届滿后得经双方换文同意后，继续顺延，惟每次仍以一年为限。
（2）中途终止合约时，甲方须提前三个月通知乙，但乙方不得片面终止合约。
（3）合约有效时间，因可归责于乙方事由，致无法履行协议之维护义务时，乙方得一个月前以面通知中断维护和约，并于中断日起至终止日止之全部维护余额。
（八）如有以上未举例之项目，由甲乙双方协议后再另行补充
（九）管辖合意：甲乙双方同意基于本合约所产生之争议，以上海市地方法院为第一审管辖法院。
甲方：_______________乙方：__________________
_________年____月____日_________年____月____日
保修协议（九）：
合同编号：__________________
委托单位：___________________________
电话：_______________________________
详细地址：___________________________
机型：_______________________________
机号：_______________________________
保修费：（大写）_____________________
备注：_______________________________
保修期限：新安装保修一年或__________
签保或续约____年____月____日至____年____月____日
一、保修期内职责
1.承保单位（甲方）职责：
2.甲方在合同期内免费维修，保养上述机器不收取费用。（更换零部件除外）
3.甲方在合同期内每月按时上门对上述机器至少做一次常规保养，保证其复印效果。（新安装除外）
4.本合同所列的机器如出现故障，委托单位（乙方）随时通知甲方，甲方接到通知后应在八个工作小时内（节假日顺延）及时上门服务，以确保乙方的机器正常工作。
5.甲方有义务为乙方的设备管理人员进行必要的维护保养培训。
6.合同期内，乙方所列机器需要更换零件，甲方应以优惠价格向乙方供给原装耗材及零配件。如因甲方供给的'耗材质量问题引起机器故障，使乙方不能正常工作，由此造成的经济损失（即更换耗材、零配件所发生的费用）由甲方负全责。
二、委托单位（乙方）职责
1.乙方应严格按说明书正确操作机器。
2.乙方不得私自拆卸机器，不得请甲方以外人员维修机器，更不得私自更换零配件。否则，引起机器故障，甲方不负任何职责，由此产生的维修等费用由乙方负担。
3.乙方应使用由甲方供给的主要消耗材料，如乙方从其它渠道购买的耗材引起机器发生故障，由乙方负全责。情景严重的，视同乙方放弃本合同，甲方不再承担任何职责。
4.机器属正常老化或损坏，乙方应承担更换原装耗材及零配件费用。
5.乙方的正当权益受到损害时，有权对甲方维修人员的服务态度、质量及索赔额外不合理费用，向甲方主管领导投诉（电话：__________）。
三、其他
本合同一式两份，甲乙双方签字、盖章后生效。甲、乙双方各执一份。
委托单位（盖章）：_____________
经办人：_______________________
__________年________月_______日
承保单位：_____________________
经办人：_______________________
__________年________月_______日
保修协议（十）：
甲方：_______(以下简称甲方)
乙方：_______(以下简称乙方)
根据甲、乙双方充分协商以及遵守国家有关法律、法规，结合本工程的具体情景，签订本合同，双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：一楼展示大厅装修工程。
2、工程资料：装修一楼大厅背景墙、电视墙、展示台等。
3、本工程范围：包工包料、包质量、包安全和礼貌施工。
二、合同价款和支付方式
1、本工程材料总造价：_______元(_______元)整，施工费按照施工实际图案的平米数计算。每平米_______元。
2、付款方式：乙方材料进入工地后甲方付给乙方工程材料费的40%，工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方剩余工程款全部金额。
三、甲方职责
1、供给完整的'工程施工场地并协调好各部门，以保障工程的顺利进行。
2、供给乙方施工过程中的供水及供电。
3、负责隐蔽工程的隐蔽前验收。
4、及时做好工程竣工后的组织验收工作。
四、乙方职责
1、切实按照工程设计相关规范严格操作精细施工，确保工程质量与安全。
2、进取配合甲方做好环境卫生及安全保卫工作，并遵守公司有关管理制度。
3、负责整个工程预算确定项目所需材料的质量，严格按工程设计方案所列质量标准，选购材料。
4、负责及时配合甲方做好工程竣工后验收工程。
五、违约职责
1、因一方原因，合同无法继续履行时应通知对方办理合同终止协议，并由职责方赔偿对方由此造成的经济损失。
六、其他事项
1、其他未尽事宜经甲乙双方协商解决。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：_______
乙方：_______
签约代表：_______
签约代表：_______
日期：_____年___月____日
日期：_____年___月____日
保修协议（十一）：
甲方：_________________
乙方：_________________
经双方洽谈，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，特签订以下合同：
一、合同资料：
1、办公桌台：规格____________________cm，附柜：__________cm，用_________制作。
2、书柜：规格____________________（cm）。_________为主材制作。
3、椅子按国家标准的高度配套。
4、以上办公家具的款式按样板制作。
二、数量、单价及金额：
制作办公桌椅共_________套，桌台为_________元套（含附柜），椅子为_________元张，_________个_________书柜，为_________元个。总金额：_________元。（备注按已有的规格、款式、尺寸、质量现场量取后制作）。
以上价格为不变价，含税费、安装及运费等，需方不再承担其它任何费用。
三、质量要求：
甲方按乙方要求制作样板，样板须经乙方认可并封板，甲方按样板生产、交货，如有制作问题由甲方负责修改。（注：用料、材质、尺寸必须按乙方样板，如果末按乙方样板生产，而导致教职工无法使用由甲方负责更换，并承担相应的经济职责。）
四、加工、售后服务方式：
甲方负责全包工包料，应严格按照依照合同规定选用原材料，并理解乙方检验。甲方隐瞒原材料的缺陷或者使用不贴合合同规定的原材料而影响办公家具的质量时，乙方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
保修期为_________年，在保修期内，家具出现质量问题，甲方应免费修理（包括材料费和工时费）。
在保修期内，因同一严重质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，凭修理记录和有关证明，甲方应为乙方免费调换同规格型号、同样式的产品。
五、交货时间及地点：
在_________年_________月_________日前交货，交货地点在_________。
产品自交货之日起90日内，发生严重质量问题，乙方能够选择退货、换货或修理。退货时，应当按原定购价格一次退清货款。
六、验收标准及方式：
甲方交货给乙方进行验收，验收以所封样板为标准。验收合格，双方办理交接手续。如不合标准，甲方负责修改或更换直至验收合格为止。乙方提出小批量的增补，甲方应按原价和乙方提出的交货时间，保质保量地按时完成。
七、包装、装卸、运输方式及费用：
包装必须按厂家原包装标准，装载必须与运输方式相符，期间损坏、费用均由甲方负责。包装不予退还。
八、付款方式及期限：
即货到验收合格后付总货款的__________%，扣留__________%货款为一年期质量保证金。保证金到期无质量问题付清。
九、违约职责：
1、甲方违约职责：
（1）甲方如中途变更订做，应赔偿乙方所以而造成的损失。
（2）甲方如中途废止合同，应赔偿乙方所以造成的全部经济损失。
（3）甲方未按合同规定的质量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，应当按质论价；不一样意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的职责；经过修整或调换后，仍不贴合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
（4）甲方未按合同规定包装家具，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担所以而支付的费用。乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，甲方应当偿付乙方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不贴合合同规定造成家具的毁损、灭失的，由甲方赔偿损失。
（5）甲方逾期交付标的物，应当按照合同规定，向乙方偿付违约金；合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向乙方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。
（6）甲方实行代运或送货的标的物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担所以多付的运杂费和逾期交付标的物的职责。
2、乙方违约职责：
（1）乙方中途变更标的物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方所以造成的损失。
（2）乙方中途废止合同，属甲方供给原材料的，偿付甲方的未履行部分价款总值10%-30%的违约金。
（3）乙方如无故超过合同规定期限付款，每推迟一天按合同总额的`1%向乙方偿付违约金。
（4）超过合同规定期限领取标的物的，除偿付违约金外，还应当承担甲方实际支付的保管、保养费。乙方超过领取期限六个月不领取标的'物的，甲方有权将标的物变卖所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给乙方；变卖标的物所得少于报酬、保管、保养费时，乙方还应补偿不足部分；如标的物不能变卖，应当赔偿甲方的损失。
（5）无故拒绝接收标的物，应当赔偿甲方所以造成的损失及运输部门的罚款。
（6）变更交付标的物地点或接收单位（人），承担所以而多支出的费用。
甲、乙双方必须严格认真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，经双方协商或有关机关证明，可免予承担经济职责。
合同双方在合同履行过程中发生纠纷的，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁，也能够直接向人民法院起诉。
本合同如有未尽事宜，须经双方协商修订，协商不成按合同法有关规定执行。
本合同一式贰份，双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方：_______________乙方：__________________
_________年____月____日_________年____月____日
保修协议（十二）：
甲方：_______(以下简称甲方)
乙方：_______(以下简称乙方)
一、保修设备附表：
代码设备名称品牌型号机身号码数量联系人：
电话：_______
传真：_______
邮编：_______
设备使用地址：_______
二、保修范围及服务方式：
1.免费进行操作指导，技术咨询；
2.修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障；
3.机器出现故障的应急维修：
4.定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于次，保证设备运作正常。
三、服务期限：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。
四、质量保证：乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。
五、以下情景不属乙方保修范围：
因电压不稳而造成的机件损坏：因不按正常规则使用而造成的'机件损坏；机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等；甲方擅自改装保修产品或更换非乙方供给的零件及耗材；甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。
六、收费标准：
1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用_____元；
2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费_____元。
七、违约职责：
乙方供给给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿职责。
甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分2%的滞纳金。
八、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意由_____市仲裁委员会仲裁。
九、其他事项：
十、合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：_______
乙方：_______
委托代理人：_______
委托代理人：_______
地址：_______
地址：_______
签订日期：_____年___月____日
签订地点：_______
保修协议（十三）：
合同编号：_____________
甲方（客户）：__________
地址：__________
联系人：__________
联系电话：__________
乙方（维修公司）：__________
地址：__________
联系人：__________
联系电话：__________
鉴于甲方在_______购买了桌椅，此刻需要对桌椅进行维修，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：
一、维修项目
甲方同意委托乙方对其所购买的桌椅进行维修，具体维修项目包括：__________
二、维修期限
维修期限为__________天，自乙方接到甲方维修委托书之日起计算。如甲方在维修期限内提出了修改维修项目的要求，乙方将在接到甲方的.书面通知后，及时给予修改。
三、维修费用
甲方同意向乙方支付维修费用_______元，包括维修人员的工资、维修材料的费用以及其他相关费用。
甲方在收到维修通知书后，应当在_______内支付维修费用，如果超过规定时间未支付，则乙方有权解除本协议，不再进行维修，并且甲方需承担由此产生的一切费用。
维修费用的支付方式：__________
四、保修期限
乙方对甲方所购买的桌椅进行维修后，保修期限为_______天。如果在保修期限内出现问题，甲方能够再次委托乙方进行维修，并免费供给相应的服务。
五、维修人员
乙方将派遣经验丰富、技术熟练的维修人员进行维修工作，并确保其工作的质量和安全。
六、其他条款
本协议自双方签字盖章之日起生效，至甲方维修完毕并收到乙方交付的桌椅之日止。
本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
甲方（客户）：_____________
签字：_____________
日期：_____________
乙方（维修公司）：_____________
签字：_____________
日期：_____________
保修协议（十四）：
甲方：_______
乙方：_______
1、为了使得甲方现有的_______器正常使用，确保甲方获得完善的售后服务，确保甲方机器处于良好的运行状态，甲乙双方在平等、自愿的基础上订立此协议。
2、乙方保证为甲方优先安排快捷、良好的维修服务。
3、乙方可为甲方免去平时的保养费和维修费。
4、如果遇到机器需要更换配件时，甲方可自行购买零配件，也可由乙方以优惠价供给零配件，费用由甲方负担。
5、甲方一次性付给乙方全年保修费人民币_______元人民币。
6、乙方每月必须保证对机器全部、彻底地检查保养1次，平时机器有故障时，甲方电话通知乙方，乙方必须保证及时赶到，确保在2小时内赶到维修。
7、乙方如果不能按甲方要求履行，甲方随时有权解除此合同执行，乙方按时间退给甲方维保费。
8、非乙方维修人员拆卸机器，造成的'机器故障，以及使用非正品耗材造成的机器故障，乙方不承担保修职责。
9、本协议一式两份。有效期自_____年___月____日开始，至____年____月____日结束。未尽事宜双方友好协商解决。
甲方：_______代表（签章）
乙方：_______代表（签章）
_____年___月____日
保修协议（十五）：
甲方：_______________（以下简称甲方）
乙方：_______________（以下简称乙方）
为明确双方权利义务，维护双方合法权益，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，经友好协商，达成以下协议：
一、维修资料
乙方将对甲方所购买的桌椅进行以下维修服务：
1、对桌椅进行表面清洁，保证桌椅整洁干净。
2、对桌椅进行螺丝松动的紧固，确保桌椅使用安全。
3、对桌椅的椅背、椅脚进行松动的紧固，确保桌椅使用稳定。
4、对桌椅的漆面进行打磨，保证漆面光滑。
5、对桌椅的缺陷进行修复，保证桌椅质量贴合国家相关标准。
二、服务费用
1、维修服务费用为人民币__________元。
2、维修服务费用支付方式为：
（1）一次性支付人民币__________元，余款待维修完成后支付。
（2）分期支付人民币__________元，每期支付__________元，支付方式为__________。
3、如乙方供给的服务超过维修协议规定的范围，应当按照实际服务费用进行结算。
三、服务期限
1、维修服务的.期限为自双方签署本协议之日起__________天内完成。
2、维修服务的完成时间以甲方签署本协议之日起__________天内完成为准。
四、维修标准
1、乙方在进行维修服务时，应按照甲方的要求进行维修，保证维修服务质量贴合国家相关标准。
2、维修服务完成后，乙方应当向甲方供给相应的维修记录，以备日后查询。
五、保密条款
1、双方在本合同履行过程中，可能会接触到对方的商业机密或其他保密信息，双方应当对其保密。
2、双方承诺，未经对方书面同意，不得将本合同履行过程中获得的商业机密或其他保密信息泄露给第三方。
六、违约职责
1、如果甲方未按照本合同的约定支付服务费用，则应当按照支付时间的延迟额支付违约金。
2、如果乙方未按照本合同的约定供给维修服务，则应当承担违约职责，并赔偿甲方所以而遭受的损失。
七、协议变更
1、本协议经甲乙双方协商一致，能够变更或解除。
2、本协议的变更或解除应当经双方书面确认。
八、协议生效
1、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
2、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方（签字或盖章）：_____________日期：_____________
乙方（签字或盖章）：_____________日期：_____________
保修协议（十六）：
甲方：_________
乙方：_________
现因乙方民办办学需要，租赁甲方原____小学的校舍和场地进行办学，经甲乙双方协商达成以下协议：
1.甲方向乙方供给____小学的校舍、场地，不供给桌子、椅子、水、电、教学设备的添置、校舍的维修等。
2、乙方除今年向甲方上交租金1000元，以后每年向甲方上交4000元。租赁的时间暂定三年，租金每年3月1日前一次性交清一年的费用。
3、乙方能够对甲方所供给的校舍进行维修，但不得改变校舍的主体结构，也不得改变其使用用途，确因需要改变的必须征得甲方同意方可。且乙方维修及添置的费用甲方概不负责。校舍、围墙、校门等建筑物在合同结束后应坚持原状，若有倒塌或重大损坏的，乙方必须维修到位。确实遇到不可抗拒的天然灾害导致房屋倒塌的乙方必须及时向甲方报告。
4、若因上级有重大决策确实需要终止合同的'甲方按照时间比例退还租金，不算违约。
5、乙方在办学期间所发生的一切安全事故与甲方无关，甲方概不负责。
6、乙方在租赁期间若不能办学的，也不得转租给其他人，确实有特殊情景的必须取得甲方同意。
7、本协议未尽事宜，需甲乙双方协商，由双方签订补充协议。
8、本协议一式四份，甲方、乙方、上巴河镇中心学校、教育局民管办各一份。双方签字盖章生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
保修协议（十七）：
买受人：_________
保修人：_________
设备制造商：_________
上述当事人经协商一致，就设备签订保修协议如下：
一、保修范围
保修人和设备制造商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本质量保修职责。
质量保修范围包括_________，以及各方约定的其他项目。
二、保修期
保修期自安装后试运行验收合格之日起计算。
定期对设备运行状况回访，定期清洗，如有特殊情景，立即派技术人员上门检测，以确保机器正常运行，提高使用寿命。
三、保修装备及人员
保修装备精良齐全，所有服务人员持证上岗，配套服务物品齐全，检测手段先进，体现专业化素质。
四、保修职责
属于保修范围和资料的项目，保修人应当在接到修理通知之日后_________天内派人修理。保修人不在约定期限内派人修理的，买受人能够委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。
发生紧急抢修事故，承保修人在接到事故通知后，应当在24小时内到达事故现场抢修。非保修人施工质量或设备制造商设备质量引起的事故，抢修费用由买受人承担。
五、保修金
本合同约定的.设备质量保修金为设备费的_________％，买受人在质量保修期满后_________天内，将设备质量保证金返还保修人。
六、其他
保修人和设备制造商对本设备承担连带质量保修职责，设备制造商对设备质量负责。
买受人（签字）：_________
保修人（签字）：_________
设备制造商（盖章）：_________
代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
保修协议（十八）：
甲方：_________
乙方：_________
业主：_________指购买本项目房屋的客户
为保证本工程在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订本工程质量保修书。乙方按国家《建设工程质量管理条例》及双方合同约定承担工程质量缺陷保修职责。
一、免费保修期限：____
自工程竣工资料、图纸、钥匙移交完毕之日起计算，保修期限不少于国家《建设工程质量管理条例》规定及本《工程质量保证书》规定保修时间。其中地基基础与主体结构工程在设计文件规定的合理使用年限内保修结构安全;屋面、厨房、卫生间、地下室、外墙面、门窗框以及其他有防水要求的地方防渗漏保修5年;空调及制冷系统保修两年;电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修2年，室外管网及小区道路等市政公用工程保修2年，其他工程按照国家《建设工程质量管理条例》执行，但不得少于2年。
二、保修范围：____
本补充合同约定乙方总承包范围内的工程项目，由于乙方施工质量缺陷问题和材料设备质量缺陷问题，均属乙方免费保修范围。
整体工程及各分部分项工程质量，经竣工验收贴合合同要求，如甲方抽检到分项工程中允许偏差项目中超出允许偏差范围的、基本项目中未到达优良的项目或者不贴合观感要求的观感项目，仍属乙方返修范围，乙方应按甲方要求进行返修。
由于乙方工程质量问题造成甲方和业主的全部直接和间接损失，由乙方无条件承担。如业主另有索赔要求，则乙方授权甲方全权代表乙方与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经甲方和业主签字后立即生效，甲方负责知会乙方，并将乙方须承担的费用总额直接从乙方保修款中扣除，乙方予以无条件承认。
三、保修实施：____
工程竣工验收合格后，本工程移交给物业管理公司管理，保修款由甲方客户服务中心负责保管。甲方客户服务中心负责本工程保修期内返修工作的统一协调管理，乙方就工程质量保修向甲方客户服务中心负责，工程保修款最终由乙方和甲方客户服务中心进行结算。同时，甲方保留根据相关法律法规就有关工程质量问题追究乙方质量职责的权利。
四、保修的时间性：____
1.渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等影响居民正常生活的情景下，乙方承诺在甲方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。
2.发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.其他情景下，乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起二日内完成通知所涉及之保修、维修项目。
4.每个维修项目完成后，经业主和甲方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。
5.违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主和甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认(甲方将处理情景知会乙方)，所以所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。
6.乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方或业主职责，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及业主共同取证，以确定职责原因，不属乙方职责的，由职责方向乙方支付材料及人工费用。
五、维修质量的保障措施：____
1.每个维修项目完成后要经业主和甲方验收签字方可，所维修项目的保修期限由维修合格之日起重新计算。
2.维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，如维维修过程中给业主造成其他损失，则乙方应承担相应职责。
3.如有下列情景之一发生，甲方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和职责由乙方承担。
a：____接到甲方返修通知(口头或书面)后拒不到现场处理问题;
b：____超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场;
c：____超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务，且不主动向甲方客户服务中心报告;
d：____对同一位置经过一次返修仍未彻底解决问题;
e：____因现场返修人员服务行为造成客户强烈投诉。
4.因乙方职责造成返修、赔偿的，乙方应按照以下标准赔偿甲方直接和间接损失：_________直接返修加直接赔偿的费用在2000元以下的，按照3倍计算;直接返修加直接赔偿的.费用在2000元以上的，按照2倍计算。
5.按上述办法计算出的费用总额由甲方书面知会乙方，无需征得乙方书面签收意见即可直接从乙方保修款中扣除。
6.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。
六、乙方维修安排：____
1.在工程保修期内，乙方必须委派两名全权代表(土建1名，安装1名)在现场办公，专职处理本工程的维修工作;如甲方认为该代表不能胜任工作，乙方在接通知后2日内予以更换。
2.乙方保修负责人(默认人为项目经理)：_________
a)通讯地址：_________
b)电话手机：_________
c)传真：_________
3.以上资料若有变动需及时书面知会甲方客户服务中心，否则无法联系时，视为乙方已收到甲方传达之信息。
4.每一住户，无论维修项目多少，全部维修人员均应一次到位。
5.维修人员应按甲方制定的维修程序进行维修，服从甲方客户服务中心的管理，服从业主的监督，统一着装、礼貌施工、礼貌用语，不得与业主发生任何争执，否则每人次乙方支付违约金500元。
七、保修款：____
1.从乙方工程结算款中截留5%作为保修款，在乙方已完成全部返修工作后(需甲方客户服务中心和物业公司签字认可)，保修款在保修时间满三年、五年及延长期满时分别结算一次，甲方在结算后二十天内将当期结算后剩余保修款(扣除按上述条款所计算出的赔偿费用总额)按30%一次性付给乙方;甲方在保修延长期满后二十天内将余款(扣除按上述条款所计算出的赔偿费用总额)全额一次性支付给乙方。
2.若甲方垫付维修费用超出保修款总额，超出部分仍由乙方支付;所有保修款在结算时均不计利息。乙方不愿支付超额部分的，甲方有权由应支付乙方的其他任何费用中扣除，仍不够的，以法律手段追回。
八、其他：____
1.乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内，继续供给适当维修服务，并按最优惠价收取费用。
2.本保修书：_________作为施工合同附件，由施工合同双方共同签署，在工程有效寿命内一向生效。
甲方：_________乙方：_________
代表：_________代表：_________
本保修书于：_______________年______月______日签署
保修协议（十九）：
甲方：_______________
乙方：_______________
甲乙双方就设备保修事宜，经协商一致，达成如下协议。
一、保修设备附表：____
设备品牌名称：_______________________型号：__________________________________
机身号码：______________________________数量：__________________________________联系人：____________________________电话：__________________________________邮编：____________________________设备使用地址：__________________________
二、保修范围及服务方式：____
1、免费为甲方供给6次上门服务;
2、修复其有修复价值的毁损部件，或排除设备故障;
3、机器出现故障的.应急维修：____北京市内24小时内上门，市郊区48小时到位，如遇其他特殊情景，双方协商解决;
4、乙方为甲方免费供给电话技术咨询服务，次数不限;
三、服务期限：____
从________年_______月_______日至________年_______月______日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。
四、质量保证：____
乙方对所售的设备配件、保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。
五、以下情景不属乙方保修范围：____
1、因电压不稳而造成的机件损坏：____
2、因不按正常规则使用而造成的机件损坏;
3、甲方擅自改装保修产品或更换非乙方供给的设备配件。
甲方：_______________乙方：_______________
日期：_______________日期：_______________
保修协议（二十）：
发包方：__________（以下简称甲方）
承包方：__________（以下简称乙方）
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签定工程质量保修书。
一、工程竣工后回访制度
1、乙方所完成的工程，在经过有关部门竣工验收后，在质量保修期内，应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访，知晓自我所承担施工的工程存在哪些质量缺陷，便于双方总结经验，在以后的工程施工中得以解决提高。
2、回访时间为质量保修期开始后每月回访一次，直至质量保修期届满。
3、回访对象为：____甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。
二、工程质量保修范围和资料
1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修职责。
2、凡属于乙方原因造成的'工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修职责范围，不属于甲方职责。
三、质量保修期
保修期限为壹年，实际的保修期从工程实际竣工验收并交付使用之日起计算。
四、质量保修金：____
本工程质量保修金按本工程结算总价的________%计取。
五、质量保修金的返还：____
质保期满壹且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。
六、质量保修职责
1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题，乙方应免费维修、更换；如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方负责有偿维修（只收取材料费，不收取人工费）。
2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件，换下的配件属于乙方的财产，更换上去的配件则成为甲方的财产。
3、在保修期内，一般情景下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
4、发生下列情景时，甲方可委托他人修理，所以产生的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、所以给甲方造成的其他损失）由甲方直接从质量保修金内扣除，不足部分由乙方在5日内补足，并补足原有的质量保修金：____
（1）乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复；
（2）乙方对同一部位经两次维修仍未修复的
5、质保期内如出现设备、材料更换情景，则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。
6、在保修期内，由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题，职责均由乙方承担。
7、若因乙方拖延，推诿而导致业主一切损失的，或所以造成甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）经济损失和法律职责时，而相关质保金总额又不足以支付的，甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）有权向乙方追索，直至向人民法院提起诉讼。
8、乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净，并取得业主和甲方（或物业公司）的验收签字。
9、以上保修期保修回访记录，以及乙方是否履行保修职责，最终以业主和甲方（或物业公司）签字认可为准，若无业主和甲方（或物业公司）签字，甲方将拒付应付的保修金。
本工程质量保修书作为施工合同附件，与施工合同具有同等的法律效力，其有效期限至保修期满。
（甲方）：____（乙方）：____
法定代表人或委托代理人（签字）：____法定代表人或委托代理人（签字）：____
联系电话：____联系电话：____
经办人（签字）：____经办人（签字）：____
合同签订时间：____
______年______月______日
保修协议（二十一）：
建设单位（以下简称甲方）_________________
地址：____________________________________
邮码：_______________
电话：_______________
法定代表人：____________
职务：____________
拆迁户（以下简称乙方）____________________
地址：____________________________________
邮码：_______________
电话：_______________
法定代表人：____________
职务：____________
根据________建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本协议，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有________结构的住房____幢____间，共________平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的.，甲方应付给乙方拆除费）甲方负责于____年____月____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）____平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情景给予适当照顾）
第二条乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费________元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情景给予补助：
1、乙方自行找房周转，每人每月补助________元；
2、由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；
3、乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助________元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
第四条甲方安置乙方的住房位于________，共____套____间，____层____号，配有____等装备。
第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）____等____人一致签同意____作为乙方代表人，授权他（她）在协议文本和其他文件上签。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负职责。
第六条甲方如不按协议规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的____%向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付____元违约金）；甲方如不按协议规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付____元的违约金，乙方能够向有管辖权的法院起诉，要求甲方按协议履行义务。
乙方如经甲方按协议规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金____元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情景。
第七条其他约定：________________________________________、
本协议自甲乙双方签之日起生效，协议生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除协议。协议中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。协议执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房产管理部门调解，调解不成的，可向人民法院起诉。
本协议正本一式二份，甲乙双方各执一份；协议副本一式____份，交____市（县）房地产管理局、建设银行、建委、计委____等单位各留存一份。
建设（甲方）____________（公章）
拆迁户（乙方）____________（公章）
代表人：____________
代表人：____________
____年____月____日
____年____月____日
保修协议（二十二）：
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
根据甲、乙双方充分协商以及遵守国家有关法律、法规，结合本工程的具体情景，签订本合同，双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：一楼展示大厅装修工程。
2、工程资料：装修一楼大厅背景墙、电视墙、展示台等。
3、本工程范围：包工包料、包质量、包安全和礼貌施工。
二、合同价款和支付方式
1、本工程材料总造价：叁万壹仟捌佰肆拾贰元(￥31842.00元)整，施工费按照施工实际图案的平米数计算。每平米240元。
2、付款方式：乙方材料进入工地后甲方付给乙方工程材料费的40%，工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方剩余工程款全部金额。
三、甲方职责
1、供给完整的工程施工场地并协调好各部门，以保障工程的顺利进行。
2、供给乙方施工过程中的`供水及供电。
3、负责隐蔽工程的隐蔽前验收。
4、及时做好工程竣工后的组织验收工作。
四、乙方职责
1、切实按照工程设计相关规范严格操作精细施工，确保工程质量与安全。
2、进取配合甲方做好环境卫生及安全保卫工作，并遵守公司有关管理制度。
3、负责整个工程预算确定项目所需材料的质量，严格按工程设计方案所列质量标准，选购材料。
4、负责及时配合甲方做好工程竣工后验收工程。
五、违约职责
1、因一方原因，合同无法继续履行时应通知对方办理合同终止协议，并由职责方赔偿对方由此造成的经济损失。
六、其他事项
1、其他未尽事宜经甲乙双方协商解决。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：________乙方：________
签约代表：________签约代表：________
日期：________日期：________
保修协议（二十三）：
发包人：
承包人：
为保证首贵谷脚农场道路改造工程在合理期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修职责
一、工程质量保修范围和资料
质量保修范围包括：地基与基础、毛石挡土墙、砼路面、排水等全部施工资料。
具体质量保修资料双方约定如下：承担所承包的全部工程资料。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1.地基基础工程为5年;
最新工程质量保修书范本最新工程质量保修书范本
2.挡土墙工程为5年;
3.砼路面工程为3年;
4.路基排水泄洪工程为3年;
5.其他约定：无。
三、质量保修职责
1、属于保修范围和资料的项目。承包人应在接到修理通知之日后7天派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费从质量保修金内扣除。
2、发生需紧急抢修的事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿职责。
四、质量保修金的.支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，工程约定的工程质量保修金为该工程结算价款的5%
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为：以结算价款5%核定。质量保修金银行利率为无。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后15日内，将剩余保修金返还承包人。返还时间和方式。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：无
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包方(公章)：_________承包方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
保修协议（二十四）：
甲方：__________________________
乙方：__________________________
甲乙双方根据《中华人民中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方协商一致，对____________________签订工程质量合同书。
一、工程质量保修范围和资料
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修职责。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的厨、卫生间和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的资料，双方约定如下：
乙方负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，乙方必须履行保修义务，异常是出现以下情形时：
1、楼地面、屋面、墙面渗漏水；
2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄漏；
3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起沙；
4、内外墙及顶棚抹灰、油漆等装饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮；
5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关掉不灵或缝隙超过规范及渗漏水等。
6、厨房、卫生间地面泛水倒坡积水；阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水；
7、厨房、卫生间等有防水要求的部位渗漏水；
8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞；
9、强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路；
10、钢筋砼、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝；
11、施工产生的其他质量缺陷。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定，约定本工程的最低质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3、装修工程2年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5、住宅小区的给排水设施、道路等配套工程为2年；
6、其他项目保修期约定如下：其他项目的保修期为2年。
质量保修期自如下规定日期起计算：
1、质量保修期限在工程取得竣工验收备案证明、乙方将竣工档案、竣工工程全部移交给甲方的次日起算；
2、若工程移交给甲方时还存在质量问题且乙方选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日算起；
若乙方书面委托甲方整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从乙方预留于甲方的质量保修金中支付时，则以甲方同意理解乙方委托并代为整改、维修后，经甲方及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。
三、质量保修职责
1、属于保修范围、资料的项目，乙方应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修，并在保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。
乙方不在约定时限内派人保修的，甲方能够委托他人维修，维修费用从预留于甲方的质量保修金中抵扣。
2、发生紧急抢修事故的，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；
由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。
4、在保修期限内，因乙方原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，乙方应承担相应的经济与法律职责。
如果房屋所有人、使用人或第三人向甲方索赔而使甲方遭受损失，甲方有权向乙方追偿。
5、因乙方未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，乙方应承担相应的赔偿职责。
6、非乙方原因造成的质量缺陷，乙方在履行保修义务后，有权就所发生的费用向职责方追偿。
因设计方面的原因造成的，相关职责由设计单位承担；
因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的，如属乙方采购的，或由甲方采购而乙方不按规定进行检验用于工程的，相关职责由乙方自负；
如属甲方采购，乙方曾提出质量异议而甲方未经鉴定合格坚持使用的，相关职责由甲方承担。
7、在本保修书规定的各分部分项保修期限届满后，如因乙方未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，乙方应承担相应职责。
8、由于乙方原因造成的工程质量缺陷致使甲方遭受房屋消费者退房或换房等损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。
9、若因乙方原因造成业主索赔的`，甲方同意乙方其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到甲方电话通知后配合甲方与业主协商解决。
因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对乙方具有法律效力，乙方同意承担相应的法律后果。
若乙方委托的工程保修负责人未按甲方的要求配合甲方进行协商处理的，则乙方同意委托甲方全权处理补偿事宜，乙方与业主签订的补偿协议书对乙方具有法律效力，其项下约定的补偿金由乙方承担，并授权甲方直接从乙方预留的质量保修金中扣付。
四、质量保修金的支付与返还
1、本工程双方约定乙方向甲方支付工程总价款5%的工程质量保修金，质量保修金在办理竣工结算时支付，且质量保修金预留期间不计息。
2、自第二条规定的质量保修期开始计算之日起满二年时，甲方应将预留保修金余额返还乙方。
3、甲方在根据本条第2款规定的各保修期限满后将预留的保修金返还承包人前，甲乙双方应共同对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷后甲方才将保修金返还。
4、甲方在返还保修金时，有权将应由乙方承担但已由甲方垫付的款项从中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，乙方须在接到甲方书面通知后10日内补偿甲方，否则，每逾期一日，乙方应按应付款项的万分之四向甲方支付滞纳金。
5、自本条规定的保修金返还之日起14日内，乙方应凭相关证明文件到甲方处办理保修金返还手续，因乙方原因逾期办理的，保修金逾期返还期间不计利息。
五、保修程序
1、工程竣工前，乙方应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知甲方。
如甲方在工程竣工时仍未收到乙方的通知，则乙方同意指定该工程项目经理为保修负责人。
2、乙方指定的工程保修负责人的联系电话应随时坚持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，乙方应及时以书面形式通知甲方，有关变更在甲方收到乙方的通知之日正式生效。
当发生质量投诉时，甲方可按乙方供给的联系电话通知乙方指定的工程保修负责人，该保修负责人应于接到电话通知时起，24小时内到甲方处领取《工程保修通知单》，该电话通知以甲方处留存的电话通知记录为准。
逾期未来领取，或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通，为了避免各方损失扩大化，乙方同意由甲方另行委托其他施工维修，所发生的费用及代办费按本条第3款规定从乙方预留于甲方处的质量保修金中扣付。
3、乙方必须从甲方处领取《工程保修通知单》起24小时内与甲方、房屋所有人约定现场核查时间，并按时到场核查、完成维修；
如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，乙方在接到保修通知后，应立即到达现场抢修。
若乙方不遵循上述规定，甲方有权另聘其他施工单位进行维修，相关费用由乙方承担，且甲方可按所发生费用额的50%向承包人收代替办费。
如乙方拒不承担上述费用，甲方有权从乙方预留于甲方处的保修金中直接抵扣。
4、乙方领取《工程保修通知单》后应妥善保管，并在完成保修经住户签名确认后作为已履行保修义务的依据立即交回甲方。
否则，视为乙方未履行保修义务，甲方有权按照返修资料估算返修费用及代办费，并按本条第3款规定从乙方预留的质量保修金中扣付；
如乙方履行了保修义务而住户无正当理由不在《工程保修通知单》上签名确认，乙方应及时通知甲方，经甲方签字盖章确认后，可认定为乙方已履行了保修义务。
5、经甲方组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。
如经验收不合格，甲方有权另聘其他施工单位进行维修，有关维修费用的承担按照本条第3款规定执行。
6、若乙方未按上述规定履行保修义务而发生的维修费用，均由甲方和甲方另行委托的施工单位按市场行情价进行结算，按本条第3条款规定从乙方预留于甲方处的质量保修金中抵扣。
六、保修时限
1、楼地面、屋面、墙体渗漏水为5天；
2、楼地面坪沉陷、空鼓、开裂、起砂的为5天；
3、内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面及结合层开裂脱落或墙面起碱、脱皮的为3天；
4、烟道、排气孔道、风道和设备管道不通或泄漏的为2天；
5、厕所、厨房阳台、露台、走廊、屋面等倒坡积水的为5天；
6、门窗变形，开启关掉不灵或缝隙超过规范规定渗漏水及门窗五金配件及门锁损坏的为2天；
7、室内外上下水道及其它管道渗、漏水或堵塞的1天以内必须完成，剩余的土建修复工作3天内完成；
8、强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障、线路漏电、短路的为1天。
以上时限均为住户配合为前提。
如住户不予配合，乙方应及时告知甲方到场确认，未经甲方确认的，均视为住户已配合。
七、其他
1、甲方指定其“物业管理部”负责协调保修具体事宜。
2、本保修协议，经甲乙双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。
任何一方不得擅自变更解除本保修合同。
甲方：__________________乙方：__________________
法定代表人：__________________法定代表人：__________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
保修协议（二十五）：
甲方：__________
乙方：__________
依照相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就亚龙湾红酒别墅防水维修事宜协商一致，订立本合同。经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和职责，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称：亚龙湾红酒别墅防水工程
2、工程地点：崇礼亚龙湾度假村
3、工程资料：亚龙湾红酒别墅防水工程
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：
屋面、卫生间防水每平米40元。实际面积屋顶380m2，卫生间125m2，总计__________元
四、付款方式：
本工程无预付工程款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款19700元给乙方，留500元的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
五、保修资料
甲方所指定防水工程，涉及亚龙湾红酒别墅卫生间、露台、屋面等项目。
六、双方权利、义务：
(一)甲方权力和义务：
1、保修期内，若乙方拒绝维修，或因故造成甲方损失，甲方可扣除其保证金。
2、规范乙方在维修工作中的'施工工艺及施工秩序。乙方未按确定施工方案及施工工艺执行，甲方可责令乙方撤离现场，发生各项费用不予结算，并扣除保证金。
(二)乙方权力和义务：
1、服从甲方在防水施工工作的安排，进取配合甲方完成防水维修工作。
2、保修期内出现质量缺陷问题，乙方应在一日内到达现场，查明原因，进取维修，若因维修不及时给甲方带来一切损失，将由乙方承当。
3、乙方在维修过程中，要严格执行甲方所确定维修方案及施工工艺，不得擅自进行变更。
4、乙方在维修过程中，要使用贴合甲方要求的施工材料，不得偷工减料，以次充好。由此产生一切后果由乙方承担。
5、凡乙方维修后出现的重复、重新漏水问题仍由乙方负责维修，以此造成的损失将由乙方承担。
6、乙方对防水工程进行维修过程中，如因乙方原因造成业主室内损失由乙方承担。
7、乙方维修完毕后，应将现场清理干净，并上报甲方核查维修工程。
七、本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。
八、本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：__________乙方：__________
联系方式：__________联系方式：__________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
保修协议（二十六）：
发包人（全称）：____
承包人（全称）：____
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，并参照《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程名称）签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和资料
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修职责。
质量保修范围：_________具体保修的资料，双方约定如下：____
2、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的.质量保修期如下：____
具体详见本工程的质量保修期要求
2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3、质量保修职责
3.1属于保修范围、资料的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人能够委托他人修理。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3对于涉及结构安全的质量问题，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、保修费用
4.1保修费用由造成质量缺陷的职责方承担。
5、其他
5.1双方约定的其他工程质量保修事项：____
5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：____承包人（公章）：____
法定代表人（签字）：____法定代表人（签字）：____
______年______月______日______年______月______日
保修协议（二十七）：
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对郑东建材家居城______工程签定工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和资料
1.1.承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修职责。
1.2.凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于承包人维修造成业主的相关损失，均属于承包人保修职责范围；不属于承包人职责，可是经由双方协商由承包人施工的，承包人应配合维修，费用由职责方承担。
2、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以上工程经过验收，完善整改意见并正式移交发包人，双方在移交书上签字之日起计算，保修期限为：2年。
3、质量保修职责
3.1.保修期头三个月内，承包人应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作，承包人维修负责人每一天与发包人工程部及相关部门主动联系一次，在发包人维修备案本上签到。认真履行保修职责，做到服务周到，随叫随到，此后应在发包人通知24小时内赶到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。承包人联系电话：发包人通知时间以电信部门记录为准，一次接通或三次无人接听或接不通视为发包人已通知承包人（发包人电话通知时间8：00~18：00之间）。承包人如更改电话，必须提前3天加盖公司公章书面通知发包人。
3.2.发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3.承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，承包人同意发包人自行另请他人代为维修并确定价格，同意所有修复费用及赔偿费用及发包人加收管理费（修复及赔偿费的`15%）能够从发包人支付承包人的任何款项中扣除，但不等于解除承包人的任何应负的职责。
3.4.承包人的施工质量原因，导致业主退房、补偿等全部职责、费用及甲放的损失均由承包人承担。承包人授权发包人全权代表承包人与相关业主进行谈判，承包人应在发包人通知有关费用的3天内向发包人支付，否则发包人加15%的违约金从保修金中扣除，并要求承包人补充保修金。
3.5.承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和发包人的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由承包人保修。
3.6.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.7.质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、质量保修金的支付在保修期2年后，保修期维修较少或业主投诉少，监理工程师、物业管理单位及发包人对工程质量无异议后14天内即与承包人办理保修款支付。在保修期内，如果维修次数，业主投诉较多，保修金五年以后酌情结算，保修金结算后，承包人仍应继续完成2款规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的职责方承担。
5、其他双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书一式四份，双方各两份，由施工合同发包人、承包人双方签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
甲方：__________
乙方：__________
代表：__________
代表：__________
____年____月____日
____年____月____日
保修协议（二十八）：
甲方：______
乙方：______
一、保修期内职责
1、承保单位（甲方）职责：____
2、甲方在合同期内免费维修，保养上述机器不收取费用。（更换零部件除外）
3、甲方在合同期内每月按时上门对上述机器至少做一次常规保养，保证其复印效果。（新安装除外）
4、本合同所列的机器如出现故障，委托单位（乙方）随时通知甲方，甲方接到通知后应在八个工作小时内（节假日顺延）及时上门服务，以确保乙方的机器正常工作。
5、甲方有义务为乙方的设备管理人员进行必要的维护保养培训。
6、合同期内，乙方所列机器需要更换零件，甲方应以优惠价格向乙方供给原装耗材及零配件。如因甲方供给的耗材质量问题引起机器故障，使乙方不能正常工作，由此造成的经济损失（即更换耗材、零配件所发生的费用）由甲方负全责。
二、委托单位（乙方）职责
1、乙方应严格按说明书正确操作机器。
2、乙方不得私自拆卸机器，不得请甲方以外人员维修机器，更不得私自更换零配件。否则，引起机器故障，甲方不负任何职责，由此产生的维修等费用由乙方负担。
3、乙方应使用由甲方供给的主要消耗材料，如乙方从其它渠道购买的耗材引起机器发生故障，由乙方负全责。情景严重的.，视同乙方放弃本合同，甲方不再承担任何职责。
4、机器属正常老化或损坏，乙方应承担更换原装耗材及零配件费用。
5、乙方的正当权益受到损害时，有权对甲方维修人员的服务态度、质量及索赔额外不合理费用，向甲方主管领导投诉（电话：______________）。
三、其他
本合同一式两份，甲乙双方签字、盖章后生效。甲、乙双方各执一份。
委托单位（盖章）：_________________
经办人：___________________________
__________年________月_______日
承保单位：_________________________
经办人：___________________________
__________年________月_______日
保修协议（二十九）：
甲方：
乙方：
为确保___小区，在保修期内完好的正常使用，经甲、方双方协商，达成共识，同意甲方将物业保修工作委托乙方进行保修，并就有关事宜协议如下：
一、委托保修项目：
按国家、省和宁波有关规定，保修项目和期限为：
1、屋面防水8年；
2、有防水要求的房间、卫生间和外墙面防渗漏8年；
3、电、气管线、给排水管道、设备安装（不包括设备主体和部件）和装修工程，为2年；
4、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
5、房屋建筑的地基工程和主体结构工程、基础设施工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
6、小区道路、环卫1年。
7、绿化3年。
8、其他。
二、委托保修期限：
甲方委托给乙方的保修期自本协议书签订之______日起至本物业首次业主大会确定新的物业服务企业并签订《物业服务合同》生效之______日终止。
三、双方职责：
（一）双方职责：
1、在物业交付使用办理权属初始登记手续前，应当一次性向辖区物业主管部门交纳物业建筑安装总造价2%的物业保修金，（为便于计算，低、多层住宅按照建设工程规划许可证载明的地上总建筑面积18元平方米，中高层按照建设工程规划许可证载明的地上总建筑面积22元平方米，高层按照建设工程规划许可证载明的地上总建筑面积26元平方米计收）保修金为元。作为物业保修期内保修费用的保证。
2、根据宁波市《关于印发贯彻落实全国（物业管理条例）的实施意见（试行）的通知》市建委[20___]364号之第四项第（九）条，下列情形由甲方负责保修或另行委托乙方保修：
（1）在综合验收或单体验收时，验收单位提出（在会议纪要上已明确）的整改意见而开发建设单位未作整改或整改未完毕的；
（2）未按设计图纸或违反强制性规范、擅自改变设计用途的；
（3）房屋承重结构发生维修的'（包括房屋结构性问题：房屋出现的浇板、墙体开裂等施工质量问题或隐蔽工程存在严重的问题）；
（4）建筑材料、构配件以次充好或采用不合格产品；
（5）业主在交付验房时提出的维修问题；
（6）另有保修文件规定由设施设备生产厂家、安装单位负责保修的。
3、在20日内审核乙方申报的保修项目和经费预算，并支付保修费用。不无故推诿、拒付保修经费，耽误正常的保修工作。
4、监督乙方履行委托保修的职责，同时协助乙方处理保修中出现的疑难问题。
（二）、乙方职责：
1、根据甲方委托的保修项目，及时做好保修工作，确保物业的正常使用。在规定的保修期限内，接到业主报修后，应在下列规定的时间内到现场查看和处理（天然灾害或天气等原因除外）。
（1）屋面渗漏处理小时内到达现场，______日内修复；
（2）卫生间、厨房间渗漏处理小时内到达现场，______日内修复；
（3）房间渗漏处理小时内到达现场，______日内修复；
（4）外墙面渗漏处理小时内到达现场，______日内修复；
（5）电梯故障处理小时内到达现场，______日内修复；
（6）中央空调设备故障处理小时内到达现场，______日内修复；
（7）消防设施设备故障处理小时内到达现场，______日内修复；
（8）水电系统小时内到达现场，______日内修复；
（9）智能化系统小时内到达现场，______日内修复；
2、书面提出具体保修项目和经费预算，经甲方核实后或业主委员会审定后，组织实施保修项目。
3、负责有关物业保修范围内的投诉处理，不得再将保修问题推卸给甲方。
4、抓好保修质量，避免反复维修，给业主造成生活和工作上的影响。
5、根据甲方的要求，做好保修金开支答疑等工作。
四、如甲方违约、或因歇业、破产等出现其他情形，不履行职责或无法履行职责的，乙方提出保修项目和经费的预算，由业主委员会申请，报属地物业主管部门核实并动用保修金，以确保保修工作的正常开展。
五、协议期限未满，如乙方退出物业服务，本协议书天然由新选聘的物业服务企业履行到期满。
六、本协议未尽事宜，双方可另行以书面形式签订补充协议，补充协议与本协议存在冲突的，以本协议为准。
七、在协议在履行中发生争议，由双方协商解决，协商不成，报请辖区物业管理主管部门协调解决。
八、本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，送辖区物业管理主管部门、街道办事处各备案一份。
甲方：________乙方：________
单位名称：（盖章）________单位名称：（盖章）________
法人代表：________法人代表：________
20____年___月___日
保修协议（三十）：
甲方(产品使用者)：_________________________
乙方(维修代表人)：_________________________
乙方住所：______________________________
乙方电话：____
一、保修设备附表：____
代码设备名称品牌型号机身号码数量
联系人：____
电话：____
传真：____
设备使用地址：____
乙方销售给甲方的产品，乙方为保证甲方保修期______年______月______日内的______产品正常使用，对产品保修方的协议产品进行维修服务，为保护甲、乙、产品保修方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙、产品保修方友好协商签订本协议。初次签协议前，设备应正常运转情景下，方可签订协议。
第一条乙方义务
1.乙方根据甲方协议产品出现故障的报修通知，乙方优先安排维修。在法定15个工作日内，把产品维修好。
2.在保修期内乙方在维修时不收取上门费及工时费。
3.在保修期内乙方的`维修没有次数限制。
4.在保修期内乙方维修不收取配件费，并且保证配件由产品保修方供给。
5.乙方为甲方供给的更换部件必须保证为原装部件，如有特殊情景，乙方需在与甲方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件，产品保修方不对此部件负责。
6.如果乙方为甲方更换的部件在保修期内损坏，乙方需为甲方免费更换、维修。
7.乙方根据甲方合同产品情景制定设备维护计划，并报之甲方。在没有甲方报修通知的情景下，乙方按维护计划，对甲方协议产品进行上门维护。每四个月一次上门维护保养服务。
8.乙方免费进行操作指导，技术咨询
第二条甲方义务
1.甲方在协议产品出现故障后，及时通知乙方。
2.甲方不能使用未经乙方认可的，非原厂的零配件、消耗品，否则产生的设备故障，乙方不承担职责。
3.未经乙方认可，甲方不得邀请第三方单位对协议产品进行维修，否则乙方不承担由此产生的后果和职责。
4.甲方不得对合同产品进行私自拆卸，否则由甲方承担所造成的全部损失。
5.协议产品发生故障，需要更换配件时，产品保修方承担配件费用。
6.协议产品发生转移或转让时，甲方应及时通知乙方。
第三条维修费用结算方式：____乙方跟产品出售方协商，由产品保修方支付。
第四条本协议一式三份，甲、乙、产品保修方各执一份。
甲方法定代表人(签字)：____(加盖公章)
乙方法定代表人(签字)：____(加盖公章)
_________年_______月_______日
保修协议（三十一）：
发包人：____
承包人：____
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对邓州市鸿杰第一城号楼工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和资料
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修职责。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的事项，双方约定如下：____承包人接到保修通知时必须及时派维修人员到现场进行维修，若不及时派维修人员维修，发包人将委派维修人员进行维修，维修所发生的一切费用从承包人工程款中扣除。各项工程承包人派维修人员到场维修时间：____天然气工程2小时内；采暖工程、电气工程、给排水工程4小时内；其它工程48小时内。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：____
１、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
２、外墙面的防渗漏为____________年；
３、装修工程为__________________年；
４、电气管线、给排水管道、设备安装工程为______________年；
５、供热与供冷系统为______________个采暖期、供冷期；
6、其他项目保修期限约定如下：____天然气工程为_________年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修职责
１、属于保修范围、资料的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人能够委托他人修理。
2、承包人按照有关法律、法规，保修在发包人承揽的.工程项目。承包人必须留有足够土建、安装、电气等施工人员在工地现场待命，及时保修。
3、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
4、对因承包人保修不及时、不到位，给用户造成精神和财产损失的，引起用户投诉、索赔和起诉的，一切职责由承包人负责。
5、承包人同意在其保修人员不在现场或住户家中有紧急处理任务或无本事继续保修等情景下，由发包人安排保修队伍维修。
6、如发生其它专业保修队保修的，保修费用每半年支付专业保修队伍，从承包人保修金中扣除支付。保修费的计算、核定以有用户签字的"保修派工单"为准。
7、承包人不履行保修义务或拖延履行保修义务的，每次事故处罚款2000-5000元，在保修费中扣除。
8、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
9、质量保修事项完成后，由发包人、承包人会同物业管理公司、房屋所有人或使用人对工程进行组织验收。
10、在质量保修期内，因房屋建筑工程缺陷造成房屋所有人、使用人或第三人的人身和财产损失的，承包人在接到发包人通知后，在通知要求的时间，参加与房屋所有人、使用人或第三人的协商赔偿事宜，并根据协商结果承担赔偿职责。承包人不参加协商或协商达不成一致意见的，由发包人按照《房屋建筑工程质量保修办法》向房屋所有人、使用人或第三人承担维修或赔偿职责后，有权在承包人留存的质量保修金中扣除。保修金不足以承担的，承包人另行对发包人进行赔偿。承包人有异议的，有权提出诉讼。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的职责方承担。质量缺陷职责期的维修费用由承包人承担。承包人有证据证明质量事故是由于房屋所有人或使用人不当造成的，承包人不承担职责。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
五、其他事项
1、本协议与《建设工程施工合同》一并签订生效。
2、房屋竣工交付使用后，发包人即将本协议书约定的质量保修通知、监督、结算的权利义务委托给所聘用的物业公司执行，承包人表示无异议。
发包人：____承包人：____
法定代表人：____法定代表人：____
委托代理人：____委托代理人：____
签订日期：____
保修协议（三十二）：
甲方：__________
乙方：__________
经甲乙双方协商，甲方委托乙方做防水工程有关事宜如下：
一、屋面为阁楼，水沟、防水材料SBS由甲方供应，防水层为单层。
二、屋面防水总面积约5300平米，造价平米8元，底油、煤气由乙方自备。
三、付款方式：一栋已结账，必须结清。
四、轻包：不负责五年维修。
五、事故由乙方自行负责，与甲方无关。
甲方：__________乙方：__________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
保修协议（三十三）：
买受人：_________
保修人：_________
设备制造商：_________
上述当事人经协商一致，就设备签订保修协议如下：
一、保修范围
保修人和设备制造商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本质量保修职责。
质量保修范围包括_________，以及各方约定的'其他项目。
二、保修期
保修期自安装后试运行验收合格之日起计算。
定期对设备运行状况回访，定期清洗，如有特殊情景，立即派技术人员上门检测，以确保机器正常运行，提高使用寿命。
三、保修装备及人员
保修装备精良齐全，所有服务人员持证上岗，配套服务物品齐全，检测手段先进，体现专业化素质。
四、保修职责
属于保修范围和资料的项目，保修人应当在接到修理通知之日后_________天内派人修理。保修人不在约定期限内派人修理的，买受人能够委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。
发生紧急抢修事故，承保修人在接到事故通知后，应当在24小时内到达事故现场抢修。非保修人施工质量或设备制造商设备质量引起的事故，抢修费用由买受人承担。
五、保修金
本合同约定的设备质量保修金为设备费的_________％，买受人在质量保修期满后_________天内，将设备质量保证金返还保修人。
六、其他
保修人和设备制造商对本设备承担连带质量保修职责，设备制造商对设备质量负责。
买受人（签字）：_________保修人（签字）：_________
设备制造商（盖章）：_________
代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
保修协议（三十四）：
甲方：（以下简称甲方）
乙方：深圳市深创数字科技有限公司（以下简称乙方）
经甲、乙双方友好协商，乙方对甲方使用的产品进行定期维护保养年，自年月日至年月日，达成如下协议：
一、保修期设备明细表：
见附件《监控系统设备清单及报价》
二、维修保养服务
1、乙方每一个月为甲方安排一次设备检修，检查故障及隐患，并做好记录。
听取甲方使用意见，及时提出修改方案，并将检修情景三日内以书面提交甲方报备，应甲方要求及时安排上门服务，供给有关使用、管理方面的咨询及提议。
2、乙方免费供给应急保修服务：当系统发生故障，接到甲方报修后，乙方将派出技术人员专车在24小时内赶赴现场进行处理，紧急情景下乙方将在3小时内派技术人员赶赴现场进行紧急处理。以上时限不受公休日（如双休日）及节假日的影响。
3、协议期内甲方设施设备属天然损坏的，乙方应在两天内按“保修协议款项”给予修复，直至损坏设备恢复正常使用为止。乙方在对系统进行维护、检修时，如发现部分元件因天然损耗需更换时，乙方免费供给，如人为原因造成的，配件以优惠价（产品报价清单）供给。
4、乙方在协议规定的时间内对甲方供给全面维修服务。但乙方不对甲方自行维修或第三方维修造成的设备损坏负责。
5、若上述约定乙方未能做到，甲方有权要求乙方承担由此造成的经济损失。
三、双方履行条件
1、甲方应进取配合乙方的'维护工作，乙方应在保养期开始的一周内对甲方操作人员进行培训，保证按乙方的培训要求及使用说明书规定使用和妥善保管设备，并派人监督。
2、甲方未经乙方许可，不得自行更换设备配件，改动设备，更换参数。如有以上情景的由甲方供给一切所以造成的费用。
3、因甲方任何的人为误操作，他人车撞，电压不稳或水灾、火灾等天然灾害所导致设备损坏，将不受此协议所保障。其发生费用乙方不予负担（但可享受优惠价格）。
四、维保类型
A类、合同设备款（元）20%实行全保（人为、天然原因损坏除外）。
B类、合同设备款（元）10%实行半保，双方确认的备件在500元以上由甲方承担，500元以下由乙方承担（人为、天然原因损坏除外）。
经双方友好协商，最终达成共识，选用类维保方式，金额元。维保金额（大写）.
五、付款方式：保修协议款自本协议签订后三天内按总额的50%（即元）支付到帐，到保养期半年以后的三天内支付总额的50%，(即元)。
六、备注：
1、每次保养由甲方确认。
2、保养、保修合同时，保修费用由双方根据实际情景协商确定。
3、因天然损耗而被置换的配件或设备其处理无偿归属乙方，便于乙方研究改善或销毁。
4、在执行协议中双方出现争议，协商不成，可提请深圳市仲裁委员会仲裁。
本协议经双方签字盖章之日起生效，至保修期结束，天然终止。
附售后服务电话投诉电话：
甲方代表：乙方代表：
单位名称：单位名称：深圳市深创数字科技有限公司
单位地址：单位地址：深圳市观澜竹村西区工业路深创科技园
开户银行：开户银行：深圳市平安银行景田支行
帐号：帐号：
联系电话：联系电话：
联系人：联系人：
签订日期：年月日
保修协议（三十五）：
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签定工程质量保修书。
一、工程竣工后回访制度
1、乙方所完成的工程，在经过有关部门竣工验收后，在质量保修期内，应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访，知晓自我所承担施工的工程存在哪些质量缺陷，便于双方总结经验，在以后的工程施工中得以解决提高。
2、回访时间为质量保修期开始后每月回访一次，直至质量保修期届满。
3、回访对象为：甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。
二、工程质量保修范围和资料
1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修职责。
2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修职责范围，不属于甲方职责。
三、质量保修期
保修期限为壹年，实际的保修期从工程实际竣工验收并交付使用之日起计算。
四、质量保修金：本工程质量保修金按本工程结算总价的%计取。
五、质量保修金的返还：质保期满壹且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。
六、质量保修职责
1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题，乙方应免费维修、更换；如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方负责有偿维修（只收取材料
费，不收取人工费）。
2、保修期内更换的'配件必须是原厂商生产的新配件，换下的配件属于乙方的财产，更换上去的配件则成为甲方的财产。
3、在保修期内，一般情景下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
4、发生下列情景时，甲方可委托他人修理，所以产生的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、所以给甲方造成的其他损失）由甲方直接从质量保修金内扣除，不足部分由乙方在5日内补足，并补足原有的质量保修金：
（1）乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复；
（2）乙方对同一部位经两次维修仍未修复的
5、质保期内如出现设备、材料更换情景，则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。
6、在保修期内，由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题，职责均由乙方承担。
7、若因乙方拖延，推诿而导致业主一切损失的，或所以造成甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）经济损失和法律职责时，而相关质保金总额又不足以支付的，甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）有权向乙方追索，直至向人民法院提起诉讼。
8、乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净，并取得业主和甲方（或物业公司）的验收签字。
9、以上保修期保修回访记录，以及乙方是否履行保修职责，最终以业主和甲方（或物业公司）签字认可为准，若无业主和甲方（或物业公司）签字，甲方将拒付应付的保修金。
本工程质量保修书作为施工合同附件，与施工合同具有同等的法律效力，其有效期限至保修期满。
(本页无正文）
（甲方）：（乙方）
法定代表人或委托代理人（签字）：法定代表人或委托代理人（签字）：
联系电话：联系电话：
经办人（签字）：经办人（签字）：
合同签订时间：
年月日
保修协议（三十六）：
一、保修设备附表：
代码设备名称品牌型号机身号码数量联系人：
电话：
传真：
邮编：
设备使用地址：
二、保修范围及服务方式：
1.免费进行操作指导，技术咨询；
2.修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障；
3.机器出现故障的应急维修：
4.定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于次，保证设备运作正常。
三、服务期限：从年月日至年月日.保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。
四、质量保证：乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。
五、以下情景不属乙方保修范围：
因电压不稳而造成的机件损坏：因不按正常规则使用而造成的机件损坏；机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等；甲方擅自改装保修产品或更换非乙方供给的零件及耗材；甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。
六、收费标准：
1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用元；
2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费元。
七、违约职责：
乙方供给给甲方的'耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿职责。
甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分2‰的滞纳金。
八、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意由XX市仲裁委员会仲裁。
九、其他事项：
十、合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
签订日期：年月日
签订地点：
保修协议（三十七）：
委托方（甲方）：__________________
服务方（乙方）：__________________
甲乙双方就设备保修事宜，经协商一致，达成如下协议。
一、保修设备附表
代码：______________________________
设备名称：__________________________
品牌：______________________________
型号：______________________________
机身号码：__________________________
数量：______________________________
联系人：____________________________
电话：______________________________
传真：______________________________
邮编：_____________________________
设备使用地址：______________________
二、保修范围及服务方式
1.免费进行操作指导，技术咨询；
2.修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障；
3.机器出现故障的应急维修：_____________市内2个工作小时内上门维修，_____________市郊区8个工作小时到位维修，长途客户双方协定上门时间；
4.定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于________次，保证设备运作正常。
三、服务期限：
从________年_______月_______日至________年_______月______日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。
四、质量保证
乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。
五、以下情景不属乙方保修范围：
因电压不稳而造成的机件损坏：
因不按正常规则使用而造成的机件损坏；
机器的.消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等；
甲方擅自改装保修产品或更换非乙方供给的零件及耗材；
甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。
六、收费标准
1.甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用__________元；
2.甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费____________元。
七、违约职责
乙方供给给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿职责。
甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分________‰的滞纳金。
八、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。
协商不成，甲乙双方同意由_____________市仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
__________________________________________________
十、合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：_______________
委托代理人：_________
地址：_______________
乙方：_______________
委托代理人：_________
地址：_______________
签订日期：___________
签订地点：___________
保修协议（三十八）：
祁县胜威小区住宅楼工程房屋建筑工程保修协议书甲方（建设单位）：祁县天源房地产开发有限公司
乙方（施工单位）：祁县建筑工程公司
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方协商一致，签订工程质量保修协议。
一、工程质量保修范围和资料
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修职责。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的厨、卫生间和外墙的防渗漏，供热系统、电气管线、给排水管道，以及双方约定的其他项目。具体保修的资料，双方约定如下：
乙方负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，乙方必须履行保修义务，异常是出现以下情形时：
1、楼地面、屋面、墙面渗漏水；
2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄露；
3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起砂；
4、内外墙及顶棚抹灰、油漆等装饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮；
5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关掉不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等；
6、厨房、卫生间地面泛水倒坡积水；阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水；
7、厨房、卫生间等防水要求的部位渗漏水；
8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞；
9、强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路；
10、钢筋砼、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝；
11、施工产生的其他质量缺陷。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程保修起止时间：xx年11月26日至20xx年11月26日；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏起止时间为xx年11月26日至20xx年11月26日；
3、装饰工程保修起止时间：xx年11月26日至xx年11月26日；
4、电气管线、给排水管道安装工程保修起止时间：xx年11月26日至xx年11月26日；采暖系统保修起止时间：从xx年11月26日后的两的采暖期。
5、住宅小区内给排水设施，道路等配套工程保修起止时间：xx年11月26日至xx年11月26日；
6、其他保修的保修起止时间：xx年11月26日至xx年11月26日。
三、质量保修职责
1、属于保修范围、资料的项目，乙方应当在接到保修通知之日起立即派人保修。并在保修时限要求的时间内完成保修。乙方不在约定时限内派人保修的，甲方能够委托他人维修，维修费用从预留预甲方的质量保修金中抵扣。
2、发生紧急抢修事故的，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。
4、在保修期限内，因乙方原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，乙方应承担相应的`经济与法律职责，如因房屋所有人、使用人或第三方向甲方索赔而使甲方遭受损失，甲方有权向乙方追偿。
5、因乙方未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，乙方应承担相应的赔偿职责。
6、非乙方原因造成的质量缺陷，乙方在履行保修义务后，有权就所发生的费用向职责方追偿。因设计方面的原因造成的，相关职责由设计单位承担；因建筑材料、构配件等质量不合格等原因造成的，由乙方负责。
7、在保修书规定的各分部分项（除地基基础、主体结构外）保修期限届满后，如因乙方未按国有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，乙方应承担相应职责。
8、由于乙方原因造成的工程质量缺陷致使甲方遭受房屋消费者退房或换房等损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。
9、若因乙方原因造成的业主索赔的，甲方同意乙方其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到甲方电话通知后配合甲方与业主协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件，协议对乙方具有法律效力，乙方同意承担相应的法律后果。若乙方委托的工程保修负责人未按甲方的要求配合甲方协商处理的，则乙方同意委托甲方全权处理补偿事宜，乙方于业主签订的补偿协议书对乙方具有法律效力，其约定的补偿金由乙方承担，并授权甲方直接从乙方预留的质量保修金中扣付。
四、质量保修金的支付与返还
1、本工程双方约定乙方向甲方支付工程总价款5%的工程质量保修金，质量保修金在办理竣工结算时支付，且质量保修金预留期间不计息。
2、自第二条规定质量保修期开始计算之日起满二年时，甲方应将预留保修金余额的50%返还乙方；本保修书约定的防水工程保修期满时，甲方应预留
保修协议（三十九）：
编号：
委托单位
电话
详细地址
机型
机号
保修费(大写)
备注——
保修期限：新安装保修一年或万印张(以先到为准)
签保或续约____年____月____日至____年____月____日
一、保修期内职责：
1、承保单位(甲方)职责：
2、甲方在合同期内免费维修，保养上述机器不收取费用。(更换零部件除外)
3、甲方在合同期内每月按时上门对上述机器至少做一次常规保养，保证其复印效果。(新安装除外)
4、本合同所列的机器如出现故障，委托单位(乙方)随时通知甲方，甲方接到通知后应在八个工作小时内(节假日顺延)及时上门服务，以确保乙方的机器正常工作。
5、甲方有义务为乙方的设备管理人员进行必要的`维护保养培训。
6、合同期内，乙方所列机器需要更换零件，甲方应以优惠价格向乙方供给原装耗材及零配件。如因甲方供给的耗材质量问题引起机器故障，使乙方不能正常工作，由此造成的经济损失(即更换耗材、零配件所发生的费用)由甲方负全责。
二、委托单位(乙方)职责：
1、乙方应严格按说明书正确操作机器。
2、乙方不得私自拆卸机器，不得请甲方以外人员维修机器，更不得私自更换零配件。否则，引起机器故障，甲方不负任何职责，由此产生的维修等费用由乙方负担。
3、乙方应使用由甲方供给的主要消耗材料，如乙方从其它渠道购买的耗材引起机器发生故障，由乙方负全责。情景严重的，视同乙方放弃本合同，甲方不再承担任何职责。
4、机器属正常老化或损坏，乙方应承担更换原装耗材及零配件费用。
5、乙方的正当权益受到损害时，有权对甲方维修人员的服务态度、质量及索赔额外不合理费用，向甲方主管领导投诉(电话：__________)
三、其他
本合同一式两份，甲乙双方签字、盖章后生效。甲、乙双方各执一份。
委托单位(盖章)承保单位：
经办人：经办人：
年月日年月日
保修协议（四十）：
建筑工程合同中一般发包人和承包人会约定质保期（一般是一年），质保金一般是在质保期满后支付。可是，同时法律又对建筑工程作出了最低质量保修期限。例如，《房屋建筑工程质量保修办法》就规定，在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：
（一）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；
（三）供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期；
（四）电气管线、给排水管道、设备安装为２年；
（五）装修工程为２年。其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。”
首先要明确的是，工程的保修期与质保金没有必然的联系。保修期能够约定，可是约定不得违反强制性规定，国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第四十条明确规定在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：
（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；
（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
（四）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。而工程质保金的提取及返还则是合同双方的约定事项。合同中并没有约定质保金的，建设单位无权提取质保金。工程质保金是指为落实项目工程在缺陷职责期内的维修职责，建设单位与施工企业在项目工程建设承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证施工企业在缺陷职责期内对已经过竣工验收的项目工程出现的缺陷（即项目工程建设质量不贴合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定）进行维修的资金。由此可见，工程质保金既构成对施工单位施工质量的有效约束，
16
也构成开发商应对工程质量问题的有力保障，所以，对于开发商来讲，工程质保金至关重要。
工程质保金不能想当然地与工程的保修期直接联系起来，要构成其有效的屏障作用，就必须由合同双方在建设工程施工合同当中作出明确约定，下列要素在约定时不缺少：
第一，工程质保金的总额。一般来说，项目工程质保金按项目工程价款结算总额的5%来由建设单位从施工企业工程计量拨款中直接扣留。
第二，工程质保金的返还时间。施工企业应在项目工程竣工验收合格后的缺陷职责期（一般为二年）内，认真履行合同约定的职责，缺陷职责期满后，及时向建设单位申请返还工程质保金。
第三，工程质保金如何直接扣减维修费用。一般来说，建设单位应在出现质量问题的必须时间内书面通知施工企业前来维修处理，施工企业逾期不处理的，建设单位可另行委托第三方处理，相关费用就能够直接扣除。所以，作为开发商来讲，必须要注意提前通知的环节，否则，所支出的费用很难在质保金中扣除。
第四，工程质保金返还时是否计息应约定清楚。一般来说，工程质保金不计利息。
在建设工程的管理中，建设工程质保期与质保金是两个不一样的概念，前者是对建设工程的最低保修期限，由建设工程质量管理条例规定；后者是是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷职责期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
其中：一、建设工程质保期。国务院《建设工程质量管理条例》第40条规定：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限：1、基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；5、其他项目的保修期限由建设单位
26
和施工单位在合同中约定。建设项目的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
二、建设工程质量保证金。《建设工程质量保证金管理暂行办法》第二条规定：本办法所称建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷职责期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
缺陷是指建设工程质量不贴合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的'约定。
缺陷职责期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。
第九条、缺陷职责期内，承包人认真履行合同约定的职责，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。
第十条、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的资料进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约职责。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
36
附：
中华人民共和国建设部令
第80号
《房屋建筑工程质量保修办法》已于20xx年6月26日经第24次部常务会议讨论经过，现予发布，自发布之日起施行。
部长俞正声
二○○○年六月三十日
房屋建筑工程质量保修办法
第一条为保护建设单位、施工单位、房屋建筑所有人和使用人的合法权益，维护公共安全和公众利益，根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，制订本办法。
第二条在中华人民共和国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程(包括装修工程)的质量保修，适用本办法。
第三条本办法所称房屋建筑工程质量保修，是指对房屋建筑工程竣工验收后在保修期限内出现的质量缺陷，予以修复。
本办法所称质量缺陷，是指房屋建筑工程的质量不贴合工程建设强制性标准以及合同的约定。
第四条房屋建筑工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，施工单位应当履行保修义务。
第五条国务院建设行政主管部门负责全国房屋建筑工程质量保修的监督管理。
县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内房屋建筑工程质量保修的监督管理。
第六条建设单位和施工单位应当在工程质量保修书中约定保修范围、保修期限和保修职责等，双方约定的保修范围、保修期限必须贴合国家有关规定。
第七条在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：
(一)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合
46
理使用年限；
(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
(四)电气管线、给排水管道、设备安装为2年；
(五)装修工程为2年。
其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。
第八条房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。
第九条房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。施工单位接到保修通知后，应当到现场核查情景，在保修书约定的时间内予以保修。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，施工单位接到保修通知后，应当立即到达现场抢修。
第十条发生涉及结构安全的质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，施工单位实施保修，原工程质量监督机构负责监督。
第十一条保修完成后，由建设单位或者房屋建筑所有人组织验收。涉及结构安全的，应当报当地建设行政主管部门备案。
第十二条施工单位不按工程质量保修书约定保修的，建设单位能够另行委托其他单位保修，由原施工单位承担相应职责。
第十三条保修费用由质量缺陷的职责方承担。
第十四条在保修期限内，因房屋建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方能够向建设单位提出赔偿要求。建设单位向造成房屋建筑工程质量缺陷的职责方追偿。
第十五条因保修不及时造成新的人身、财产损害，由造成拖延的职责方承担赔偿职责。